建设工程施工合同(精选25篇)
在当今社会,人们对合同愈发重视,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么相关的合同到底怎么写呢?以下是小编为大家整理的建设工程施工合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
建设工程施工合同 1
发包人(全称):____
承包人(全称):____
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号:
资金来源:
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
开工日期:____年____月____日
竣工日期:____年____月____日
合同工期总日历天数____天
四、质量标准
工程质量标准:符合国家质量验收标准
五、合同价款
金额(大写):____
一、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1.本合同协议书;
2.本合同专用条款;
3.明确双方权利、义务的纪要、协议;
4.本合同通用条款;
5.投标书、招标文件和中标通知书;
6.施工图纸;
7.标准、规范及有关技术文件、技术要求;
8.工程量预算书。
双方有关工程的.洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
二、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
三、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
四、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
五、合同生效
合同订立时间:____
合同订立地点:____
本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人:____(公章)承包人:____(公章)
住所:____住所:____
法定代表人:____法定代表人:____
委托代理人:____委托代理人:____
电话:____电话:____
传真:____传真:____
开户银行:____开户银行:____
帐号:____帐号:____
邮政编码:____邮政编码:____
工商行政管理部门鉴证:____(鉴证章)
经办人:____年____月____日
建设行政管理部门鉴证:____(印章)
经办人:____年____月____日
建设工程施工合同 2
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其它法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方达成以下合同条款,共同遵照执行。
第一条:工程概况
(1)工程名称:
(2)工程地点:
(3)工程内容:
(4)承包范围:
(5)承包方式:包工包料
(6)开工时间:
(7)竣工时间:
(8)工程质量标准:
(9)工程造价:
第二条:工程付款与结算办法
(1)工程付款:
(2)结算办法:
第三条:甲乙双方的权利和义务
1.甲方要保证施工场地具备施工条件,提供水电通讯等便利条件,其使用费用由乙方承担。
2.甲方要在开工前提供完整的施工图纸,并在合适时间组织相关人员参加图纸会审和技术交底。
3.开工前,甲乙双方各自办理自己应办的各种证件和批件,并承担相应的费用。
4.乙方要服从甲方现场人员的`领导,并按时提供各种方案、计划、报表等。
5.对于已完成工程在未交工之前,乙方对其成品工程义务保护直至交工。
6.乙方必须保证施工场地整洁卫生,做到文明施工。
第四条:工程质量和施工安全
1.安全施工、文明施工,要严把质量关,坚持质量第一、安全第一的施工原则。
2.工程质量以国家或行业的质量检验评定标准为依据,因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担责任。
3.承包人应认真按照标准、规范、设计图纸、施工交底要求以及甲方委派的工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,工程质量达不到约定标准部分,承包人应按工程师要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。
4.工程师检验不应影响施工正常进行,因工程师指令失误造成损失,由发包人承担。
5.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人应自检,并于验收前48小时通知工程师验收,验收合格后并做记录。不合格工程及违反施工程序造成的经济损失,乙方自行承担。
6.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方自行承担。
7.甲方不得要求乙方违反安全管理的规定施工,否则由甲方承担相应责任及发生的费用。
8.甲乙双方约定由乙方完成项目工作,乙方应本着“保证施工质量、安全、文明施工”的原则,教育职工安全文明施工。否则,施工期间发生的一切安全事故全部由乙方承担责任,由此造成甲方损失的,乙方应无条件予以赔偿。
9.承包人负责采购材料设备的,应按照标准要求采购并提供产品合格证明,对材料质量负责,并在材料设备使用前由甲乙双方进行检验或试验,费用由乙方承担。
10.乙方不得将工程转包、分包,否则甲方有权终止合同,所干工程不予支付任何费用。
第五条:工期
按照双方约定的合同工期,乙方要保证按期或提前完成,拖延工期每天罚款500元,提前工期每天奖 / 元。不可抗拒的原因造成工期拖延除外。
第六条:工程验收及保修
1.工程具备竣工验收条件,承包人按国家工程竣工验收有关规定,向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。
2.工程保修金按工程总造价待保修期满,质量无问题时一次支付给乙方。
3.电气管线、上下水管、安装工程为贰年;供热及供冷为贰个采暖期及供冷期;室外给排水和道路工程为贰年。
4.在工程保修期内,乙方应在接到维修通知后逾期不到,甲方可另行安排维修,其费用从质保金中扣除。
5.在工程保修期内,若甲方人为原因造成的工程质量损坏,维修费用由甲方另行支付,不得从质保金中扣除,若乙方工程质量问题的原因,乙方自付。
第七条:其它约定
1.本合同一式三份,双方签字盖章后生效,合同约定事项双方执行完毕,合同自行失效。
2.合同签定地点:
3.合同签定时间:
4..因工程实际发生合同外费用,增加补充合同,此合同同原合同同样有效。
5.未尽事项,双方协商解决。
甲方:(签字盖章)
乙方:(签字盖章)
年 月 日:
建设工程施工合同 3
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议:
一、 工程概况:
(一)工程名称:
(二)工程地点:
(三)工程内容及承包范围:祥见附表1
(四)承包方式:包工包料,依照合同单价和甲方代表签证的`实际完成工程量。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。
二、合同工期:
于年 月 日至年 月 日,总工期为天。
三、质量要求:
满足设计图纸要求。
四、合同造价:
工程预算总造价:
(一)甲方责任:
1、乙方进场施工的一切有关手续均由甲方负责办理好,施工期间如有需要甲方出面协调解决的事项,由甲方负责协调解决。
2、甲方应协调好工地的其他施工单位,尽快清理施工场地,确保施工顺利进展。
3、负责向乙方支付工程费用。
(二)乙方责任:
1、乙方必须按合同图纸及签证要求,保质、保量施工。
2、乙方必须遵守甲方工地规章制度,服从甲方管理。
3、乙方必须最好安全生产工作,若违章作业发生安全事故,由乙方承担全部责任。
4、乙方必须按合同工期完工。
五、工期延误:
对以下原因竣工日期推迟延误,经甲方代表确认工期相应顺延。
(一)工程量变化或设计变更。
(二)如遇不可抗拒的客观因素不能施工。
(三)乙方原因经甲方代表同意顺延的其他情况。
六、工程验收:
工程完工,乙方向甲方提供竣工资料报告和主要材料产品合格证,甲方5天内应组织有关部门进行竣工验收、办理有关签证手续。
七、工程造价、付款方式及工程结束:
(一)工程预算造价:依照合同单价(附表1)和实际完成工程量结算。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。
(二)付款方式:
1、合同签订之后,乙方进场施工2天内,甲方预付工程款金额为
2、工程竣工验收合格之日起,一个月内一次性结清工程余款。
八、违约责任
1、若乙方逾期交付使用,则按合同价的1%天向甲方支付违约金,甲方有权从待付款中扣除。
2、若由于乙方原因无法按时按量完工交付使用,致使甲方受到业主处罚的,由乙方承担责任,甲方有权单方面终止合同。
3、若甲方未按合同支付工程款,则按合同价的1%/天向乙方支付逾期滞纳金。
4、如一方违约,按合同总价的20%支付给对方。
九、本合同经双方代表签字,盖章后生效,双方共同遵守,未尽事宜经双方友好协商解决,如补充协议,补充协议与本合同同等效力。
九、本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,均具有同等效力。
甲方:乙方:
法人代表: 法人代表:
经办人:经办人:
联系电话: 联系电话:
签约地点:
日期: 年 月 日
建设工程施工合同 4
甲方:_________
乙方:_________
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律,地方行政法规和甲方公司的要求,根据《建筑工程质量管理条例》的规定等,双方遵循平等自愿,公平合理,诚实守信的原则,双方协商出以下条约。
一、工程概况
1、工程名称:_________
2、工程地点:_________
3、工程总占地面积:_________亩。
4、建筑规模:以甲方的图纸和所有设计为准。
5、资金来源、企业方自筹。
6、工程价格:》按________年定额计算,以一级取费计算。并结合河北当地,人工、材料,按_________发行的信息价调差近行计价结算。
7、工程总价约:十亿左右,以最后预结算为准。
二、总承包方式
注:包工包料,另建设施工,三通一平,包质量、施工安全、施工机械、文明施工和所有装修水电弱电消防,整个工程内的环境绿化路道,包括所有资料等,车间机械调试通过《内机械甲方负责》。
三、合同工期
1、本工程工期_____个工作日,阴雨天和人力不可抗拒的天气,双方作以记录,工期顺延。
2、本工程开工时间,以甲方的自筹资金,
第一笔到位,甲方在____日内立即以书面通知乙方施工组进场,进行前期工作准备,甲方图纸到位,手续完工,立即进行了主体工程开工。
四、甲方义务
1、甲方在乙方进场时应交与整个工程区里的地下资料,以免施工时破坏到地下文物和古董及国家电线电缆和管。
2、甲方负责确保乙方进场开工后周边村民来闹事的纠纷,协调解决。
3、开工时要做到工程区内的地无纠纷,也免影响乙方施工。
4、乙方进场前,甲方交与乙方所有的施工图双方近行图审,便于施工无错。
五、乙方义务
1、乙方必须按图施工,确保工程质量。
2、要做到工程先自检过,通知甲方近行监督检验才进行
第二步工作。
3、必须接受各级领导的指示,和指导工作。
4、文明施工,确保整工地的环境整个工地整洁、有顺序。
5、在施工中要自检查是否有安全隐患,一但发现应立即停工,并马上排除一在继续施工。
6、乙方签完合同后,应早准备进场工作和组建好,有素质的一流施工班组和一流的工程队伍,接到甲方通知应立即交施工组资料,并即时进场。
六、质量标准
1、本工程也合格工程准。
2、本工程质量验收标准,按国家验收标准为合格。
七、工程结算方式
1、结算依据,甲方所提供的图纸和变更资料和图纸会审纪要,例会纪要,工程联系、设计中有明暗示参见的图集以及甲方和监理单位审批通过的施工方案,甲方发下的.变更通知,隐蔽工程验收记录、相关资料,已审批通过必要的相关措施报告和工程签证等为依据,进行工程造价的编制计价结算。
2、结算条件:按____省________年定额结结算,结算期间按当时定额信息站发行的新行调差定额执行。
3、人工与材料价的调整。
(1)人工费的调整按____省相关职能部门的文件执行调差。
(2)材料的调差,材料的价差调整按施工当月____省定额站颁布布发的建筑工程《河北建筑工程材料信息》月刊执行调差。
(3)____省建筑工程材料信息月刊中没有的材料,以甲、乙双方询价确定的市场价执行材料价差的调整。
八、工程款的支付方式
1、本项目所有工程乙方不用垫资,甲乙双方签订完合同,甲方通知乙方进场时拨给乙方零进设施费,按合同总价的百分之_____ %,计算的零建设施工费,乙方进场主体工程开工时,机械材料进场_____天内甲方再拨给乙方材料备料款,按合同总价的百分之_____ %的备料款。
2、工程进行中每月的实计工程量,进付款的百分之_____,付款时间,每月_____号申报进度表为准,次月_____号付款,依此类推。
3、总工程款的结算付款,最后的工程款通过甲方和有关部门,工程验收后,_____天内付到总工程款的百分之九十五,还有百分之与预留保修金,工程保修期________年,保修时间到甲方应无条件付给乙方预留的保修金,如在保修期内出现工程质量问题,乙方应即时处理维修。如果乙方接到通知未即时处理,甲方自行维修处理的,维修金甲方扣多少,乙方必须接受,保修期满________年无质量问题,无息全部付清尾款。
4、此工程乙方不用垫资,经甲乙双方协商,在总工程款下浮中百分4%个点。
九、双方事宜
1、在施工过程中,甲乙双方随时保持联系,互相交换意见以以确保工程捏和工程进度。
2、乙方如有发现图集有误差不能擅自作主更改,应立即与监理和甲方联系处理,包括(施工中验收和隐蔽工程验收),工程变动在内。
3、监理和甲方处理并给予乙方处理的书面通知和签字的书面手续,以免造成工期延误和影响工程质量。
4、为了工程质量和进度,打造出一流工程形象,希望双方紧密配合、团结,互相遵守。
十、特别约定
1、甲乙双方签订本合同后,甲方不得在将本项目工程与他人在签订合同,若甲方将本项目在与他人签订合同,乙方有权向甲方要求损失补偿,和前期跟踪本项目的一切费用。
2、乙方必须认真组建好施工组,并按甲方的指导进行施工,接受甲方和监理的正确指导意见。
十一、保密要求
本合同自签署生效之日起,合同双方合作的全过程,内容工作方式方法,以及因签订本合同或履行本合同而获知他方的任何商业秘密和本项目的有关秘密应严格保密,不得向
第三者泄密,因一方泄密造成对方损失的,由泄密方承担所有损失赔偿。
十二、适用法律
1、本合同履行适应中华人民共和国法律、法规所管辖,不适应其它国家的任何和法律法规和规定。
2、如果签署本合同后,有新的法律法规,行政法规颁布后的,按新的法律执行。
十三、争议解决方式
1、任何因素让本合同引起的或与本合同有关争议的应通过双方有好协商解决。通过协商仍不能解决争议时,双方约定以下列
(2)方式解决。
(1)向____省仲裁委员会提起仲裁。
(2)向工程所在地人民法院提起诉讼。
2、在争议仲裁和提交法院期间,除提交争议的事项所影响的义务外,双方应继续履行其它在本合同内的规定义务和行使权力。
十四、违约责任
1、如因乙方的工程质量出现问题,所造成返工的,甲方不以给延工期,如果出现严重工程质量问题的造成工程停工,法律问题的乙方自行承担所有责任。
2、如乙方的工程过程中,乙方无工程质量问题,甲方未按时支付工程款造成停工的,由甲方债权负责,并给与乙方的损失补偿。
十五、合同生效
1、本合同自双方签字盖章后生效。
2、本合同直到履行完义务终止。
3、本合同以中文文本实行,其它文字无效。
4、本合同未尽事宜双方约定另行签订补充合同,补充合同与本合同同样据有法律效力。
5、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。
合同订立地点
本合同双方约签字盖章后生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
建设工程施工合同 5
甲方(全称):
乙方(全称):
本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方已签订的合同中的定义相同。
鉴于:
前期签订合同中甲乙双方确定的计费方式,在后期施工过程中乙方提出定价偏低,甲乙双方本着互利互惠的.原则,经友好协商,依据实际情况,在原合同基础上变更合同条款部分内容,特订立以下补充协议。
一、协议内容变更部分:
(1)按照表一计价。
(2)按照表二计价。
二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。
本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。
三、本协议一式肆份,甲、乙双方各执一份,甲、乙双方财务各执一份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(合同章):
乙方(公章):
法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人:
签字:_________________
签字:_________________
_____年_____月_____日
_____年_____月_____日
建设工程施工合同 6
甲方:
乙方:
甲方位于私人房屋,由乙方承包建设施工,为使甲乙双方利益得到保障,同时如约履行义务,甲乙双方经过协商,达成如下协议:
一、建设范围
除基础以外,乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设,(包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰),房屋内部建设至毛墙毛地板,。
二、建设方式
包工不包料,甲方负责提供建设所需材料,乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。
三、承包价
按照房屋建筑面积 元/平方米,总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。
四、付款方式
采用阶段性付款,乙方完成一楼建设,经甲方验收合格后支付壹万元,二楼至三楼采用同样方式,全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。
五、权利和义务
(一)义务
1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料;因材料不到位造成窝工,甲方承担损失。
2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款;
3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务;因乙方原因导致返工,损失由乙方全部承担。
4、对建筑材料,乙方需提前两天通知甲方,以便准备。
5、乙方必须对甲方提供的材料进行妥善管理,避免造成损失和浪费。
(二)权利
1、甲方有权对工程质量进行检验,对质量不合格的有权要求返工。
2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。
六、安全约定
合同约定单价已包含安全施工费,乙方必须做好施工现场安全措施,对工人进行安全教育,施工中做到安全作业,施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。
七、违约责任
甲乙双方任何一方违约,需承担乙方建设总费用10%的'违约责任,若任何一方严重违约,造成重大损失,必须按价赔偿。
八、发生合同纠纷,甲乙双方友好协商解决,不能达成共识的,甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。
九、未尽事宜,甲乙双方可另行约定作为此合同的副件,该附件与此合同同效。
十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。房屋建设验收合格,完全支付工程款后自动失效。
十一、此合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
签约日期:________________________
建设工程施工合同 7
建设单位:(甲方)
施工单位:(乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,双方就完成边坡支护项目施工有关各项事宜,甲乙双方本着友好合作与互惠、互利的原则,经充分协商达成如下协议:
第一条工程概况
1.1工程名称:
1.2工程项目:
1.3工程地点:
1.5工程质量:
1.4工程量:
第二条承包方式包工包料
第三条承包范围:
第四条工程工期
4.1有效工期总天数为天,本合同工程定于_____年____月____日开工,于_____年____月____日竣工。如不能按期开工,工期以实际开工之日起计算。
4.2乙方按合同工期每提前竣工一天,甲方应支付乙方的奖励金额为元;乙方按合同工期每延期一天,乙方应支付甲方的罚款金额为/元。
4.3若由不可抗拒的自然条件(如雨和地下障碍物等因素)影响工程施工,工期可顺延;若因甲或乙方原因造成的工程停工而延误工期,由责任方承担并按4.2条费用标准向对方支付损失.
第五条工程价款及结算
5.1工程单位造价:
5.2工程总价款
5.3付款方式:双方按国家和当地政府有关主管部门现行规定,在合同生效后,甲方按下表约定分叁次向乙方预付或支付工程款,甲方不按时拨付工程款,从应付之日起承担相应付款的利息,并因此而造成乙方停工责任由甲方承担,并向乙方支付相应的费用;
1,工程开工乙方机具进场开始施工甲方付工程总款的20%,
2,施工中至施工完成甲方按形象进度付工程总款的70%,
3,工程基础回填土完成甲方付工程总款10%。
4,结算:最终结算以现场实际完成并经甲方现场负责人签证的工程量做为依据.若由于设计变更,施工超出合同规定的承包范围,可按甲方提供的设计变更和洽商做为结算依据,本工程价款包含税金。
第六条甲方责任与义务
6.1负责现场的“三通一平”工作,确保施工正常用水用电和道路畅通。如现场提供电压不能保证乙方设备正常工作,应及时为乙方租用柴油发电机,费用由甲方负责。
6.2负责办理工程开工、环保等手续,向乙方提供施工现场工程地质和地下管网线资料,负责场地地下障碍物的清除及其承担所发生的费用。如因甲方未能提供有关地下管线,而造成的施工打断地下管线的责任和费用由甲方承担。
6.3负责向乙方提供地质勘察报告及施工图纸。
6.4负责采购工程施工所需的工程材料,并提供产品合格证明,如与设计和规范要求不符的材料,需重新采购符合要求的`材料,发生的费用自负。
6.5负责建筑物地基处理场地轴线、轮廓线(含承台边界线)的测量放线工作,将控制点与场地标高位置以书面形式提交给乙方,并现场交验。
6.6对工程质量进行监督检查,协助乙方及时解决施工中出现的难题。
6.7按照合同要求及时向乙方拨付工程款。
6.8负责施工现场扰民和民扰的处理,协助乙方解决住宿问题。
6.9负责补偿因甲方原因的设计变更给乙方造成的停工、窝工期内的人员工资及机械台班费,按每天/元计算。
第七条乙方责任与义务
7.1做好施工准备工作。
7.2派齐工地各类管理人员按施工组织设计及有关规范组织施工,保证施工质量,如检验出现质量问题应积极采取补救措施,费用自负。
7.3工程完工经甲方验收合格和甲方按合同拨付工程款后及时向甲方提供工程施工资料。
7.4对施工安全负全部责任,由此造成的工程施工和人工伤亡等事故独立承担责任,一切损失全部由乙方负责。若由甲方原因造成乙方施工和人工伤亡事故,责任由甲方承担,并承担其费用。
7.5做到施工现场的文明施工与卫生整洁,承担违犯有关规定的罚款。
7.6保证工程工期,因自身原因延误工期时工期不得顺延。
第八条争议
8.1甲、乙双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的,可采取下列一种方式解决。
第一种争议解决方式:向/仲裁委员会申请仲裁。
第二种争议解决方式:向潍城区人民法院起诉。
双方约定按第二种争议解决方式解决。
第九条违约
9.1甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
第十条合同份数
10.1本合同共四份,双方各保存二份,具有同等法律效力。
第十一条补充条款如下:
第十二条合同生效与终止
12.1本合同自签定之日起生效。
12.2工程完工经检测合格并结算余款付清后,本合同即告终止。
第十三条未尽事宜双方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建设工程施工合同 8
发包方:__________________________
承包方:__________________________
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称:__________________________
二、工程地点:__________________________
三、工程项目批准单位:____________________批准文号____________________(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位:
四、承包范围和内容:(详见工程项目一览表);工程建筑面积__________(平方米);其它:__________
五、工程造价:___________(万元),其中土建:__________(万元),安装:__________(万元)。
第二条施工准备
一、发包方:
1.月______日前做好建筑红线以外的"三通",负责红线外进场道路的维修。
2.月______日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。
3.本合同签订后______天内提交建筑许可证。
4.合同签订后______天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_份,施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)______份。
5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在_天内分送有关单位,_天内提供会审纪要和修改施工图______份。
二、承包方:
1.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;
2.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方。
第三条工程期限
一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为______天(日历天),自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。
二、开工前______天,承包方向发包方发出开工通知书。
三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:
1.按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;
2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;
3.不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;
4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;
5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料款而影响施工;
7.人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条工程质量
一、本工程质量经双方研究要求达到:
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。
三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:
1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;
2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后,方可用于工程;
3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;
4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;
5.承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施;
6.工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。
第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理
一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);
二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;
三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的`,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。
四、本工程材料和设备差价的处理办法:____________________
第六条工程价款的支付与结算
工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的"基本建设工程价款结算办法"执行。
一、本合同签订后,乙方管理员进场发包方支付不少于合同总价的5%调迁费,计人民币:_____________________元。
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付土建工程合同总造价的_____%。
三、工程价款支付达到合同总价款的97%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。
四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之______的违约金。
五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。
六、本合同造价结算方式:________________________________________
第七条施工与设计变更
一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。
三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。
四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。
第八条工程验收
一、竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办理验收签证手续。
三、工程竣工验收后,方包方方可使用。
在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修
条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。
第九条违约责任
承包方的责任:
一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
发包方的责任:
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。
四、承包方验收通知书送达_____日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。
五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。
第十条纠纷解决办法
任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第()项方式解决:
一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;
二、向人民法院起诉。
第十一条附则
一、本合同一式______份,合同附件______份。甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经银行,当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同,送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。
二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。
三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。
发包方(盖章):___________承包方(盖章):___________
法定代表人(签章):___________法定代表人(签章):___________
委托代理人(签章):___________委托代理人(签章):___________
建设工程施工合同 9
合同编号:_________________
发包单位(以下简称甲方):_________________
承包单位(以下简称乙方):_________________
根据《中华人民共和国合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,甲乙双方对广州大学城(小谷围)建设工程项目校区二期建筑及装饰工程第七标段(大学城二期生活区)锤击高强预应力管桩工程,按照平等自愿互利和协商一致的原则,就合同条款达成一致意见,形成本合同,以便共同遵守执行。
第一条、工程名称:_________________(小谷围)建设工程项目校区二期建筑及装饰工程第七标段(大学城二期生活区)锤击高强预应力管桩工程工程地点:_________________(小谷围)
第二条、合同工期:_____________________年_____月_____日开始算起至____年_____月_____日,工期为____天。
第三条、工程质量和合同价款:_________________
1、本工程质量要求:_________________按国家及行业工程施工验收规范标准和设计图纸要求达到合格以上。
2、按设计图纸和地质勘测资料计算,乙方按甲方指定的区域按图纸每台桩机逐栋施打.按实际完成栋号的`总数量进行结算。
3、单价包干:_________________锤击高强预应力钢筋砼管桩基础工程,?400和?500分别按不含税单价16元/米和17元/米。
4、合同总造价暂定(大写)算量计算。
甲方(盖章) ___________
法定代表人(签章) ___________
乙方(签章) ___________
____年_____月_____日
建设工程施工合同 10
甲方:
乙方:
甲方因原自来水管道大量漏水,需对原供水管线排查及维修,并对部分区域重新安装。甲方委托乙方给该项目的实施,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本协议。
一、乙方对甲方原供水管线排查及维修,并对部分区域需重新安装,含土建。时间十天。
二、本安装工程所需的原材料,由乙方按工程实际情况,由乙方指派人员参与甲乙方对安装材料的采购,安装材料须符合国家标准。
三、经双方协商本工程造价约______万元。施工结束经验收按实结算。
四、施工结束验收合格,正常使用二个月无异常后一次性结清工程款。
五、甲方负责提供工程的施工场地;负责施工期间与供水单位及相邻单位、住户的协调工作。负责对施工质量、进度监督。
六、乙方负责本协议约定的.要求,抓紧时间完成给水管道维修、安装;工程质量符合国家规定,承担工程质量的全部责任;应做好施工现场的安全生产管理工作,因乙方原因发生安全事故或管理不当造成的危及自身及他人的安全事故和工伤事故,由乙方承担全部费用及责任。
七、因乙方原因致水管泄漏返工,其材料及实际损失一概由乙方负责。
八、未尽事宜协商解决。本协议签定之日起生效。本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(代表):
日期:
乙方(代表):
日期:
建设工程施工合同 11
甲方(业主):________________________
乙方(承包商):________________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行自来水管道安装工程的施工事宜,经充分协商,达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1 工程名称:________________________
1.2 工程地点:________________________
1.3 工程内容:自来水管道的.安装、调试及验收工作。
第二条 工程期限
2.1 本工程自______年______月______日开始,至______年______月______日完工,总工期为______天。
第三条 工程价款及支付方式
3.1 本工程总价款为人民币:______元整(大写:________________________)。
3.2 甲方应在合同签订后______天内支付工程总价款的______%作为预付款;在工程完成______%时,支付工程总价款的______%;在工程全部完工并通过验收后,支付剩余的工程款。
第四条 工程质量及验收
4.1 乙方应按照国家相关标准和要求进行施工,保证工程质量。
4.2 工程完工后,乙方应向甲方提交验收申请,甲方应在收到申请后______天内组织验收。
第五条 违约责任
5.1 如果乙方未按约定时间完成工程,每逾期一天,应向甲方支付违约金人民币:______元。
5.2 如果工程质量不符合约定,乙方应负责修复,并承担由此产生的费用。
第六条 争议解决
如双方在本合同履行过程中发生争议,应首先友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条 其他约定
7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(业主):________________________
乙方(承包商):________________________
代表人:________________________
代表人:________________________
日期:________________________
建设工程施工合同 12
甲方(业主):________________
乙方(承包商):______________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行自来水管道安装工程施工事宜,经友好协商,达成如下协议:
一、工程概况
1.1 工程名称:________________自来水管道安装工程
1.2 工程地点:________________
1.3 工程内容:乙方负责甲方提供的自来水管道安装工程施工图及设计变更范围内的全部内容,包括材料采购、施工、安装、调试、验收等。
1.4 工程造价:人民币____元整(大写:_________________________元整),其中包含材料费、人工费、管理费、利润、税金等。
二、工程质量
2.1 乙方应严格按照国家及行业的有关规定、标准和设计要求进行施工,保证工程质量。
2.2 乙方应对其施工质量负责,如发现质量问题,应及时整改,直至达到设计要求和质量标准。因乙方原因导致的质量问题,乙方应承担相应的赔偿责任。
三、工程进度
3.1 乙方应按照甲方要求的工程进度进行施工,确保工程按期完成。
3.2 如因乙方原因导致工程延期,乙方应按照本合同约定支付违约金。
四、材料供应
4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求采购材料,并保证所购材料的质量。
4.2 乙方应向甲方提供材料采购清单,并在材料进场时通知甲方验收。
五、工程款支付
5.1 甲方应按照以下方式支付工程款:
(1)预付款:合同签订后,甲方支付工程造价的30%作为预付款;
(2)进度款:乙方完成工程量的50%时,甲方支付工程造价的30%;
(3)竣工款:乙方完成全部工程并经甲方验收合格后,甲方支付工程造价的40%。
5.2 乙方应向甲方提供合格的`发票,否则甲方有权拒绝支付工程款。
六、竣工验收与保修
6.1 乙方完成全部工程后,应通知甲方进行竣工验收。验收合格后,甲方应签发竣工验收证书。
6.2 乙方对本合同约定的工程质量保修期为一年,自竣工验收之日起计算。在保修期内,如发现质量问题,乙方应负责免费维修或更换。
七、违约责任
7.1 双方应严格履行本合同的各项条款,如一方违约,应承担违约责任。
7.2 如因乙方原因导致工程延期,乙方应按照本合同约定支付违约金。
八、争议解决
8.1 本合同在履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
9.2 本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
甲方(业主):________________
乙方(承包商):______________
签订日期:____________________
建设工程施工合同 13
甲方(业主):________________________
乙方(承包商):________________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行自来水管道安装工程的施工事宜,经充分协商,达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1 工程名称:________________________
1.2 工程地点:________________________
1.3 工程内容:________________________
1.4 工程期限:自____年____月____日至____年____月____日。
第二条 工程价款及支付方式
2.1 工程总价款为人民币:_____________元整,大写:________________________。
2.2 甲方应在合同签订后支付工程总价款的30%作为预付款;在工程完成50%时支付工程总价款的`30%;在工程完工并通过验收后支付工程总价款的30%;剩余10%作为质保金,在质保期满后无息支付。
第三条 双方权利义务
3.1 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检查,乙方应予以配合。
3.2 乙方应按照合同约定的时间、质量标准和要求完成工程施工,并确保工程质量符合相关标准。
第四条 违约责任
4.1 如乙方未按照合同约定的时间完成工程施工,每逾期一天,应向甲方支付工程总价款万分之五的违约金。
4.2 如乙方施工质量不符合合同约定的要求,甲方有权要求乙方返工,直至达到合同约定的质量标准,由此产生的费用由乙方承担。
第五条 争议解决
如双方在履行合同过程中发生争议,应首先友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六条 其他约定
6.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行协商补充。
甲方(业主):________________________
代表人:________________________
联系电话:________________________
乙方(承包商):________________________
代表人:________________________
联系电话:________________________
签订日期:____年____月____日
建设工程施工合同 14
甲方(业主):________________
乙方(承包商):______________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行自来水管道安装工程施工事宜,经友好协商,达成如下协议:
一、工程概况
1.1 工程名称:________________自来水管道安装工程
1.2 工程地点:________________
1.3 工程内容:包括但不限于自来水管道的铺设、连接、试压、消毒等。
1.4 工程量:________________
1.5 工程质量标准:按照国家及行业相关标准和规范执行。
二、工程造价及支付方式
2.1 工程造价:人民币________元整(大写:_________________________元整)。
2.2 付款方式:甲方应按照以下方式向乙方支付工程款:
(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方工程款的30%作为预付款,即人民币________元整。
(2)进度款:乙方完成工程量的50%时,甲方支付乙方工程款的.40%,即人民币________元整。
(3)竣工款:乙方完成全部工程并经甲方验收合格后,甲方支付乙方工程款的20%,即人民币________元整。
三、工程期限
3.1 施工开始日期:自合同签订之日起计算,乙方应于______年__月__日开始施工。
3.2 竣工日期:乙方应于______年__月__日完成全部工程并通过甲方验收。
四、甲乙双方的权利和义务
4.1 甲方的权利和义务:
(1)甲方有权对乙方的施工质量、工程进度、安全生产等方面进行监督和检查。
(2)甲方应按照约定的时间和金额支付工程款。
(3)甲方应协助乙方办理施工许可证等相关手续。
4.2 乙方的权利和义务:
(1)乙方应按照合同约定的质量、工期完成工程施工任务。
(2)乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工,确保工程质量。
(3)乙方应负责施工现场的安全生产管理,确保施工过程中的安全。
五、违约责任
5.1 若乙方未按照约定的时间、质量完成工程施工任务,甲方有权要求乙方限期整改,逾期未整改的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。
5.2 若甲方未按照约定的时间支付工程款,乙方有权停工,并要求甲方承担违约责任。
六、争议解决
如甲乙双方在履行本合同过程中发生争议,应首先友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定
7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(业主):________________
乙方(承包商):______________
签订日期:______年__月__日
建设工程施工合同 15
本合同(以下简称“合同”)在_________年______月______日,由以下双方签订:
甲方:____________________
乙方:____________________
根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方在平等、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行自来水管道安装工程施工事宜,经友好协商,达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1 工程名称:____________________
1.2 工程地点:____________________
1.3 工程范围:____________________
1.4 工程期限:自______年______月______日至______年______月______日。
第二条 合同价款及支付方式
2.1 本合同总价款为人民币:_________元整(_________元),此价格包括但不限于材料费、人工费、管理费、利润、税金等乙方为完成本工程所需支付的所有费用。
2.2 甲方应按照合同约定向乙方支付工程款,具体支付方式和时间如下:
(1)签订合同后,甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款;
(2)工程完成______%时,甲方向乙方支付合同总价款的______%;
(3)工程完工验收合格后,甲方向乙方支付至合同总价款的______%;
(4)质保期(自验收合格之日起一年)满后,甲方向乙方支付剩余款项。
第三条 施工要求及质量保证
3.1 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量符合甲方的要求。
3.2 乙方应做好施工现场的.安全管理工作,确保施工过程中的人身安全和设备安全。
3.3 乙方应负责工程保修期内因质量问题造成的维修和更换,确保甲方正常使用。
第四条 违约责任
4.1 如果乙方未能按照合同约定的时间完成工程,每逾期一天,应向甲方支付违约金人民币:_________元。
4.2 如果乙方施工质量不符合合同约定,乙方应负责返工,并承担由此产生的所有费用。
第五条 争议解决
如双方在履行本合同过程中发生争议,应首先友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六条 其他约定
6.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
6.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):____________________ 乙方(盖章):____________________
代表人(签字):____________________ 代表人(签字):____________________
联系电话:____________________ 联系电话:____________________
签订日期:______年______月______日
建设工程施工合同 16
甲方(业主):________________
乙方(承包商):______________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行自来水管道安装工程施工事宜,经友好协商,达成如下协议:
一、工程概况
1.1 工程名称:________________自来水管道安装工程
1.2 工程地点:________________
1.3 工程内容:乙方负责甲方指定地点的自来水管道安装工程,包括但不限于管道铺设、连接、试压、消毒等。
1.4 工程造价:人民币________元整(大写:_________________________元整)。
二、工程质量
2.1 乙方应按照国家及行业相关标准和规范要求,保证工程质量,确保自来水管道安装工程的安全、可靠、耐用。
2.2 乙方应对其施工质量负责,如发现质量问题,应及时整改,直至达到设计要求和验收标准。
三、工程进度
3.1 乙方应按照甲方要求的工程进度进行施工,确保工程按期完成。
3.2 如因乙方原因导致工程延期,乙方应按照本合同约定承担违约责任。
四、工程款支付
4.1 甲方应按照以下方式向乙方支付工程款:
(1)预付款:甲方在本合同签订后五个工作日内支付工程款的30%给乙方;
(2)进度款:甲方应根据工程进度,按月支付工程款的60%;
(3)尾款:甲方在工程竣工验收合格后五个工作日内支付工程款的`10%给乙方。
4.2 乙方应向甲方提供相应的税务发票。
五、竣工验收
5.1 乙方完成自来水管道安装工程后,应通知甲方进行竣工验收。
5.2 甲方应在收到竣工验收通知后五个工作日内组织验收。验收合格后,甲方应按照本合同约定支付尾款。
六、保修条款
6.1 乙方对自来水管道安装工程的质量负责,保修期为自竣工验收之日起一年。
6.2 在保修期内,如发现质量问题,乙方应在接到甲方通知后及时进行维修,维修费用由乙方承担。
七、违约责任
7.1 双方同意,如一方未按照本合同约定履行其义务,应承担违约责任。
7.2 如因乙方原因导致工程延期,乙方应按照本合同约定向甲方支付违约金。
八、争议解决
8.1 本合同在履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
9.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(业主):________________
乙方(承包商):______________
签订日期:________________
建设工程施工合同 17
甲方(业主):_____________
乙方(承包商):_____________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方就自来水管道安装工程事宜,经过充分协商,达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1 工程名称:_________________
1.2 工程地点:_________________
1.3 工程内容:自来水管道安装工程,包括但不限于管道铺设、阀门安装、水表安装等。
第二条 工程期限
2.1 开工日期:_____________
2.2 竣工日期:_____________
第三条 工程质量标准
3.1 工程质量标准:符合国家相关施工质量验收规范和标准。
第四条 工程价款及支付
4.1 工程总价款:人民币_____________元整(_____________)。
4.2 支付方式:签订合同后,甲方向乙方支付预付款人民币_____________元整(_____________);工程竣工验收合格后,甲方向乙方支付剩余工程款人民币_____________元整(_____________)。
第五条 双方权利义务
5.1 甲方权利义务:按照合同约定向乙方支付工程款;对乙方的.施工进度、质量和安全管理进行监督。
5.2 乙方权利义务:按照合同约定完成工程施工;保证工程质量和安全;接受甲方的监督和管理。
第六条 违约责任
如一方违反本合同的约定,应承担违约责任,赔偿另一方因此造成的损失。
第七条 争议解决
如双方在履行本合同过程中发生争议,应首先友好协商解决;协商不成的,可以向有关机构申请调解或依法向人民法院提起诉讼。
第八条 其他约定
8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(业主):_____________
乙方(承包商):_____________
代表人:_____________
代表人:_____________
签订日期:_____________
建设工程施工合同 18
甲方(业主):________________________
乙方(承包商):________________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行自来水管道安装工程的施工事宜,经充分协商,达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1 工程名称:________________________
1.2 工程地点:________________________
1.3 工程内容:自来水管道的'安装、调试等工作。
第二条 合同价款与支付
2.1 合同价款:本合同总价款为人民币________元整(________元),该价格包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润、税金等乙方为完成本工程所需的一切费用。
2.2 支付方式:甲方应在签订合同后____个工作日内向乙方支付合同总价款的____%作为预付款;在乙方完成全部工程量并经甲方验收合格后,甲方应在____个工作日内向乙方支付至合同总价款的____%;剩余款项作为质保金,在质保期满后无息支付给乙方。
第三条 工期与质量
3.1 工期:本工程自签订合同之日起至____年____月____日止。如因不可抗力或甲方原因导致工程延期,工期相应顺延。
3.2 质量:乙方应确保工程质量符合国家和地方的相关标准,并保证工程通过有关部门的验收。
第四条 双方责任
4.1 甲方责任:甲方应按照合同约定及时支付工程款,并提供必要的施工条件。
4.2 乙方责任:乙方应按照合同约定的时间和质量完成工程施工,并负责工程保修期内的一切维修工作。
第五条 违约责任
如一方违反本合同的约定,应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。
第六条 争议解决
如双方在履行本合同过程中发生争议,应首先友好协商解决;协商不成的,可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第七条 其他
7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(业主):________________________
法定代表人或授权代表:________________
签约日期:________________________
乙方(承包商):________________________
法定代表人或授权代表:________________
签约日期:________________________
建设工程施工合同 19
甲方(业主):________________
乙方(承包商):______________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行自来水管道安装工程施工事宜,经友好协商,达成如下协议:
一、工程概况
1.1 工程名称:________________自来水管道安装工程
1.2 工程地点:________________
1.3 工程内容:按照设计图纸和施工要求,完成自来水管道的安装工作。
1.4 工程造价:人民币________元整(大写:_________________________元整)。
二、工程质量
2.1 乙方应按照国家有关规定和设计要求,保证工程质量,确保工程安全、可靠、美观。
2.2 乙方应对其施工质量负责,如发现质量问题,应及时整改,直至达到设计要求和国家标准。
三、工程进度
3.1 乙方应按照甲方要求的工程进度进行施工,确保工程按期完成。
3.2 如因乙方原因导致工程延期,乙方应按照甲方的要求承担相应的'违约责任。
四、材料供应
4.1 乙方应按照设计要求和国家标准采购材料,并提供合格的材料检验报告。
4.2 甲方有权对乙方提供的材料进行检查,如发现不合格材料,乙方应立即更换。
五、付款方式
5.1 甲方应按照以下方式向乙方支付工程款:
(1)预付款:合同签订后,甲方支付工程款的30%作为预付款;
(2)进度款:乙方完成工程进度的50%时,甲方支付工程款的40%;
(3)竣工款:乙方完成全部工程并经甲方验收合格后,甲方支付工程款的30%。
5.2 乙方应向甲方提供正式的发票和合格的税务证明。
六、验收与保修
6.1 工程竣工后,甲乙双方共同进行验收。验收合格后,甲方支付竣工款。
6.2 乙方应对工程质量提供保修期,保修期为自竣工验收之日起一年。在保修期内,如发现质量问题,乙方应负责免费维修。
七、违约责任
7.1 甲乙双方应严格履行本合同,如一方违约,应承担违约责任。
7.2 如因乙方原因导致工程延期,乙方应按照甲方的要求支付违约金。
八、争议解决
8.1 本合同在履行过程中,如发生争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
9.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(业主):________________
乙方(承包商):______________
签订日期:________________
建设工程施工合同 20
发包方(甲方):___________
承包方(乙方):___________
根据《_合同法》之规定,甲乙双方经共同友好协商,就污水处理场地沟管道更换维修工程有关事项一致达成以下协议:____
一、工程概况
1.工程名称:___________
2.工程地址:___________
3.项目内容:____维修、更换地沟污水管道
4.工程工期:____自开工日__年__月__日起至__年__月__日内完工。
二、甲方职责
1.甲方提供乙方所需电源
2.甲方有权对该施工材料进行检验,对工程进行检查验收。
3.甲方有权对该工程技术质量进行管理,协调施工。
4.甲方有权对该工程技术质量存在问题及隐患提出建议和要求返工或重建。
三、乙方职责
1.由于乙方施工措施不力造成的工程质量问题,需要返工或重建而因此产生的工期延误和经济损失全部由乙方自己承担。
2.乙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工,遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的.一切规定和要求,并承担因乙方自己违反有关规章制度造成的损失和责任。
四、付款方式
合同工程包干总价(含普通_)共计人民币:____19800元整(大写:____壹萬玖仟捌佰圆整)。工程完工后交由甲方验收,验收合格后甲方一次性支付给乙方。
五、施工安全职责
此包工合同施工期间乙方施工人员应遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的一切规章制度、管理规定并服从甲方的监督和管理,由于乙方安全措施不力造成的财产损失、人身损害、人身伤亡等任何安全事故及因此产生的一切费用和责任都由乙方全部承担,甲方不承担任何费用和责任。
本合同一式两份,甲乙双方各持一份,合同自双方签章之日起生效,至竣工验收合格后终止。
甲方:______(盖章)乙方:____(盖章)__
授权代表:______授权代表:______
__年__月__日__年__月__日
建设工程施工合同 21
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、中华人民共和国建政部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,甲、己双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。
第一条 工程概况
1.装饰施工地点: 。
2.住房结构: 房型 房 厅 套,施工面积 平方米。
3.装饰施工内容:详见附件一《工程项目报价表》及施工图纸
4.承包方式: (包工包料、清包工、部分承包)
5.总价款:小写(人民币): 元;
大写(人民币): 。
其中:工程款: ;设计费: ;
工程监理费: ;税金(5.36%): ;
双方约定,如变更施工内容、变更材料,变更部份的工程款按实另计。
6.工期180天.开工日期以甲方支付首期工程款后三天为准。自 年 月 日开工,至 年 月 日竣工。如工程验收时甲方提出整改.整改时间计入工期。
第二条 付款方式
进场前,支付工程款30%;工程过半,支付工程款40%;工程验收后,支付工程款项的剩余30%。
第三条 材料供应的约定:
由乙方提供的材料(见附件《预算报价表》)乙方供应的材料、设备,甲方应到现场验收,如与施工要求或《预算报价表》不符,应禁止使用。
第四条 关于工程质量的约定:
工程以《工程项目报价表》、施工图纸及项目变更单的内容为依据,以《家庭装饰质量核验标准》为质量评定验收标准。
第五条 关于工程验收及保修的约定:
1.工程竣工,乙方应提前三天通知甲方,甲方在接到通知六日内与乙方共同验收,并办理工程结算和移交手续。逾期视为甲方自动放弃权利及验收合格。
2.未办理移交手续,甲方自行搬进入住,视为验收合格。
第六条 项目变更的约定:
在施工工程中,甲方提出设计修改及增减施工项目,须提前与乙方联系。
第七条 有关安全生产和防火的约定:
1.甲方与乙方提供的施工图纸域施工说明应符合防火、防事故的.要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通合格。
2.施工中凡涉及改变房屋结构,拆、改承重墙,加大楼(地)面荷载,由甲方向物业管理部门提出申请,经所在地建设行政主管部门批准后方能施工。甲方不得强行要求乙方施工。
第八条 纠纷处理方式:
本合同在履行期间,双方如发世争争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。
第九条合同的变更和解除:
1.合同经双方签字后生效,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。
2.施工过程中任何一方提处终止合同,须向另一方以书面行式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议.解除本合同。
第十条附则
l. 工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙l把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时,甲方负责提供新锁1把,由乙方当场负责安装交付使用。
2.本合同签订后,工程不得转包。
3.本合同一式两份,甲、已双方各执一份,合同附件为本合同的的组成部分,具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建设工程施工合同 22
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合相关法律法规的相关规定和本工程的具体情况,经双方协商一致,自愿签订本合同。
一、项目概况:
1、工程名称:胶南市刘王镇中心小学教学楼工程
2、项目地点:胶南市刘王镇居民
3、合同范围:走廊、门厅、卫生间、饮水室、踢脚线
4、承包方式:无材料、无质量、无安全、无文明施工、无检验、无运输费用、无验收合格的劳务承包。
5、施工依据:以甲方的设计图纸和技术交底为准。
二、单价及结算依据:
工程结算以设计图纸为依据,按实测面积计算,踢脚线按实际开发面积计算。
1、走廊、门厅地砖、踢脚线:单价14.00元/m2。
2、卫生间、饮水室用地砖、墙砖:单价16.00元/m2。
三、结算和支付方式:
每两层验收后支付完成工程量的90%,其余10%在主体工程验收交接后一个月内付清。
四、质量要求和工期要求:
1、质量要求:符合现行国家相关规范、行业标准和设计图纸的要求,并通过一次性验收。
2、工期要求:符合施工条件的`,20天内完成,因甲方原因造成工期顺延;因乙方原因影响工程进度的,根据情节轻重(除天气原因和不可抗力外)给予相应处罚。
3、保修要求:保修期内如有质量问题,应在接到通知后12小时内及时修复。如有延误,甲方将另行安排,发生的费用按实际发生费用的两倍从乙方保修金中扣除。
五、安全文明施工要求及处罚:
1、进入施工现场,必须戴安全帽,高处作业,必须系好安全带,违者每人罚款50元。
2、严禁酒后上班,违者每次罚款100元。
3、严禁扰民,无论何种原因,乙方每次罚款5000元,待工程结算时扣除。
4、对于施工人员的安全事故(包括道路交通事故等。),治安事件由乙方全部承担,给甲方造成的损失加倍赔偿、、
六、注意事项:
1、乙方按项目要求使用的工具、仪器、设备及其他材料应严格使用,严禁损坏和丢失。造成损坏或者损失的,处以其经济价值3倍的罚款。
2、按时参加甲方组织的班前会和班后会,处理施工过程中存在的问题。有事提前向甲方请假。如果没有理由参加会议,每人罚款50元。
3、竣工验收前,乙方应负责工程成品(半成品)的保护,并自费修复保护期内发生的损坏,但不得延误工期或延期交付工程。该工程在交付甲方使用前不得完工。
4、在工程竣工移交给甲方之前,乙方应清除所有施工机械、垃圾、容器和剩余材料,以保持建筑物、施工现场和邻近区域的整洁。
5、安全、质量和技术交底是合同的一部分。
6、本合同未尽事宜,由双方协商解决。
7、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自合同签订之日起生效,合同结算款结清后失效。
甲方:(签字盖章)________________________乙方:(签字盖章)________________________
签订日期:________________________
建设工程施工合同 23
甲方:
乙方:
甲方以包工、包料、包工期、包质量与包安全的方式将屋顶防漏工程交于乙方负责完成,为了明确双方责任,组合具体情况,经协商一致签订协议,并共同遵守。
一、协议内容
屋顶防漏工程。
二、施工费用
屋面为45元/m2(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。
三、施工期约
_______年11月日到_______年11月日,总工期天。
四、施工结算
工程总费用为元。
五、工程质量
质量标准应达达到防水层必须粘结牢固,接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实,无渗漏现象。
六、施工安全
1、开工前、乙方应做好本单位工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照防水施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙方负责。
3、遵守油库规章制度,服从甲现场管理人员的指挥和监督管理。
七、施工保修
1、本防水工程保修期两年。
2、施工按合同完成后,如不符合标准,继续发生渗漏现象,乙方必须返工修理直至符合要求,并承担返修的一切费用,由此造成的`损失,由乙方全额赔偿。
八、本协议一式两份
甲方一份,乙方一份,双方盖章或签字即发生法律效力,违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建设工程施工合同 24
发包方(甲方):____
承包方(乙方):____
按照《中华人民共和国合同法》及有关法律,法规的.规定,结合本合同具体情况,双方达成如下协议。
一、工程概况
工程名称及内容:泰山中学家属院道路、下水管道、幼儿园改造、老年公寓改造,沙池改造、自来水、电力改造,幼儿园食堂改造,幼儿园前路面新建。
二、工程地点:泰山中学
三、工程时间:____年____月—____年____月。
四、材料供应:所需一切沙、石、水泥等一切材料,由乙方负责采购。
五、工程结算方式:垫层及路面铺设,所有工程改造按照____年度工程定额进行结算。
六、其他约定
1、在本次施工中乙方要时刻注意施工安全,同时尽量避免在校园内产生很大的噪音,以免影响学生的正常学习和人身安全。
2、乙方严格按程序施工,每道程序必须经甲方验收合格后再施工下一道程序,从而确保工程质量。
3、在施工中,本工程如有变更部分甲方应及时通知乙方,并给予办理经济签证。
4、如因甲方未及时通知造成已完工程量返工,甲方因承担乙方经济损失。
七、其他未尽事宜,双方本着平等地、自愿、公平、诚实、信用的原则,协商解决。
八、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建设工程施工合同 25
发包方:__________公司 (以下简称甲方)
承包方:__________ (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》和《建筑工程安全生产管理条例》,本着平等、自愿、公平和诚实信用原则,结合工程实际情况,通过甲乙双方协商一致达成协议(合同)如下:
一、承包工程名称及施工日期
工程名称:__________。
承包工程:__________。
开工日期:_____________年 _____月 _____日。
竣工日期:_____________年 _____月 _____日。
二、协议(合同)价款
承包工程面积为:__________ ㎡。
清包人工费单价为:__________ _____元/㎡。
清包人工费总价为:__________(小写) _____元(大写) _____元。
奖励方案见附件。
三、工程承包方式
承包方式:__________清包人工费,经济独立核算承包。执行各种施工规程、规范和业主方、甲方的现场指示。以现场样板、核准的图片为准。属于乙方施工范围而未按规范要求施工,甲方将扣除相应款项。
四、承包内容:
施工内容包括施工图全部内容:负责给排水、采暖工程施工、给水采暖以进户阀门(含)为界限、排水以排水井为界限。室内地热管线分布详图、分水器标签。含工程内外临时用水管线安拆,室内外管线挖填。下水管线砼垫层浇筑,设置标准预留孔,管线安装完毕后,吊盒支拆及细石砼浇筑,作业现场工完场清,指定地点堆放材料。
五、工程拨款方式:按形象进度分期付款。
1、主体四层结束,经检验合格,拨工程清包人工费总价20%;
2、主体工程结束,经检验合格,拨工程清包人工费总价30%;
3、内外装饰结束,经检验合格,拨工程清包人工费总价30%;
4、余款在工程竣工验收合格后支付,结算时依据施工图纸面积,扣除保修金、罚款金额和领取物品核销款项后,一次结清。
5、为确保农民工工资发放,乙方应按工程进度每月将工人的工资表明细上报甲方项目部,项目部核实工程量依据形象进度发放承包人工程进度款。
六、甲乙双方的义务和权利
(一)甲方的义务和权利:
1、协议(合同)价款支付。由工地施工员、项目工程负责人审核签字后支付。
2、负责质量及安全的指导。检查工地各工种施工质量,督促施工进度,组织验收工作。负责材料采购运输供应,现场"三通一平"工作。
3、甲方负责内业资料整理及各种建筑材料化验送试工作及费用,负责施工组织设计及各种方案编制、技术交底和进度计划编制。
4、乙方在施工中应严格执行甲方拟定的工程安全、质量、进度和文明施工等计划,合理组织本工种人员和技术力量,如达不到施工要求,甲方有权组织人员施工,费用由乙方承担,并按市场价格2倍予以扣除。
5、如严重违反上述几条规定,乙方须无条件退场,按完成工作量的70%结算。如野蛮违章施工、浪费材料,甲方有权做罚款处理,严重者清除现场,乙方应无条件退出,一切损失有乙方负责。
(二)乙方的义务和权利:
1、做到文明施工,好料废料分清堆放,包装材料装袋绑扎归垛,节约用料不造成人为浪费。工完场清,工完料清,确保正常施工,如有浪费现象,发现后做罚款处理。应按需提料,多余部分视情节处理。完工后按甲方指定地点运输、堆放材料。
2、乙方必须服从甲方领导、工程技术人员、安全员的要求。服从上级质检、安全、监理检查指导,规范施工程序,坚持安全第一、文明施工。
3、提前7天报送材料采购计划,报送甲方材料员,否则因材料影响工期及误工,由乙方负责,追究责任并作罚款处理;甲方未能按约定时间供料影响工期,可以顺延,材料不合格的'有权拒绝使用。
4、由于现场情况的变化及复杂性、突发性等,各工种要承担人工费总价的1%临时用工费,由现场工程指挥人员临时调用,费用超出部分,由甲方承担,节余归各施工队。
5、现场本工种工具、用具、个人防护用品、防雨用具乙方自备。
6、乙方在承包的工程施工范围内,应按要求交纳意外伤害保险。
7、合同签订后,各专业承包人必须坚守现场确保工期,坚持请销假制度,并保持通讯通畅。
七、工具、机具使用及管理
甲方提供的现场施工所需用机械、设备、工具,由乙方各工种负责人实行请领制度,用完后应及时归还,如有破损应及时报告维修,以备利用。物品严禁乱扔乱放,如发现故意损坏的物品,处以十倍罚款。折旧工具使用应以旧换新,超出损耗物品应作价赔偿。各工种施工完毕后,工具、机械应清理干净,完好入库。
八、安全生产保证:
在施工中甲方双方共同抓妤日常安全生产管理工作,认真贯彻和执行《安全生产法》和《建筑工程安全生产管理条例》,及时解决施工管理中出现的问题,乙方不得违反操作规程施工,严禁违章作业,禁止野蛮施工,严格执行安全事故第一时间报告制。如乙方在施工中违反安全操作规程而发生安全事故,其责任和经济损失由乙方负完全责任。
九、其他事项
1、加强对职工的教育,提高文明意识使之按《文明公约》的内容规范施工行为,爱护现场设施,自觉保护成品,防火防盗和防止人为浪费,否则根据情节轻重处以1-10倍罚款,特别严重者必须立即清除工地。
2、因设计变更造成的工程量增减,以实际情况现场签证结算。
3、开工三天后,乙方人员严重不足,不能正常施工,甲方有权终止合同,乙方无条件撤出工地。
十、 违约、争议解决处理:
由于承包人的原因,工期延误五天,罚本工种责任人承包总额的4‰,超过五天,每延误一天,罚责任人承包总额的1.5‰。
上述各条款,双方签字后生效,在施工过程中如遇未尽事宜双方协商解决,因不可抗力致使协议(合同)无法履行,经双方协商一致可以解除协议,特殊重大问题可通过法律部门处理。
本协议一式四份,甲方、乙方、财务、档案各执一份。
甲 方(章):__________ 乙 方(章):__________
委托代理人:__________ 委托代理人:__________
联系电话:__________ 联系电话:__________
地 址:__________ 地 址:__________
日 期:__________ 日 期:__________
【建设工程施工合同】相关文章:
建设工程施工的合同10-04
建设工程施工合同02-09
建设工程施工合同06-21
(精)建设工程施工合同07-11
(精华)建设工程施工合同07-15
(精)建设工程施工合同07-11
建设工程施工合同(精)07-13
建设工程施工合同【推荐】11-15
【荐】建设工程施工合同11-18
【热门】建设工程施工合同12-05