房屋建筑工程合同
随着人们法律观念的日益增强,合同的用途越来越广泛,签订合同也是避免争端的最好方式之一。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是小编整理的房屋建筑工程合同,希望对大家有所帮助。
房屋建筑工程合同1
发包人(全称):___________________
承包人(全称):___________________
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对_____________(工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和资料
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修职责。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的资料,双方约定如下:__________________。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为________年;
3、装修工程为________年;
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为________年;
5、供热与供冷系统为____________个采暖期、供冷期;
6住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________年;
7、其他项目保修期限约定下:______________。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修职责
1、属于保修范围、资料的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人能够委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的'质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
4、质量保修完成后,由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的职责方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:_____________。
本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章):____________
法定代表人(签字):________
________年____月____日
承包人(公章):____________
法定代表人(签字):________
________年____月____日
房屋建筑工程合同2
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称:彰武县飞龙铝塑型材销售中心 。地 点: 彰武县建材市场院内 。
二、承包方式
三、工程承包内容
四、合同价款
实际建筑建筑面积确定。工程变更时,工程款的结算,按实际变更的工程量结算。
五、 付款方式
方进入工地后,甲方支付乙方30%预付款,主体完工后再付程款。
六、总工期要求
七、甲方责任
1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格。
九、工程质量、安全及保修
1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法
未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的.,按以下方式解决争议:
第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;
第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
房屋建筑工程合同3
甲方:
乙方:
经甲、乙双方共同协商,甲方将位于边营坡私人房屋以半包形式(包工不包料)承包给乙方修建,为明确双方责任,经双方同意,特签订本合同。
一、施工内容
主体工程以建筑施工图纸为准,乙方不得随意修改,如需修改,需甲乙双方协商同意后方可修改。
二、价格、质量及工期
1、整栋楼房按包平方米290元计算,建房由乙方提供脚手架、模板及必需的机械设备等均包括在价格内。
2、质量要求
乙方在承建中必须按房屋施工流程操作,做到主体牢固,外墙立面要正,墙面粉刷平整,贴砖要平整牢固,不要浪费材料,整栋房屋质量保证在合格以上,若发生施工质量问题导致返工,所造成的'一切损失由乙方负责。
三、付款方式
乙方在完成第一层付款3万元,第二层付款2万元,保证金5000元,此余款在工程完工后双方认可,在大雨检验、无渗漏后付清。
四、其他
1、在施工期间乙方必须做到“安全、文明”施工,采取一切措施,确保安全,若发生任何的安全事故,均由乙方负责,甲方不承担任何责任和义务。
2、在施工期间,甲方应把水电安装到位、所需材料采购到位,不得延误施工。
3、乙方如中途退场,拖延时间,甲方有权另行安排施工队,其所有工资自行放弃,甲方所有损失由乙方赔偿。
五、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,未尽事宜双方协商解决,本合同以双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________
_____年_____月____日
乙方(公章):_________
_____年_____月____日
房屋建筑工程合同4
发包人(全称):_______________________________
承包人(全称):_______________________________
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对______________(工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:在施工承包范围内的所有项目均属保修内容_
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的'该工程合理使用年限;
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为___/___年;
3、装修工程为___/___年;
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;
5、供热与供冷系统为___/___个采暖期、供冷期;
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为___/___年;
7、其他项目保修期限约定如下:无质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
⒈属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人书面通知承包人,在要求日期内(10天内)仍无响应及落实保修工作的,发包人将自行安排人员进行维修,维修费用经审计后由保修金中扣除。
⒉发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
⒊对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
⒋质量保修费用由质量缺陷的责任方承担。因承包方施工质量原因而返修的,其维修部位保修期相应顺延。
四、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:保修金在二年质保期满后无息退还,保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章):
承包人(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
____________年______月______日
____________年____________月____________日
房屋建筑工程合同5
甲方:
乙方:
经甲、乙双方共同协商,甲方将新秒镇_____________等私人联建房的所有建筑施工工程承包给乙方,具体协议资料如下:
一、承包工程概况
工程名称:________________________________
地 点: ________________________________
建筑承包规模__________,结构为______________砖体七层,建筑高度为____________(具体资料以施工设计图为准)。
二、工程承包资料和范围
主体工程:建筑内外墙、屋面工程、房顶工程、钢筋工程、木工置木模工程、外墙搓沙(不含贴砖)。
机械安装、水电安装。
乙方承担全部建筑所需的一切用具、机具、板材、跳材、甲方负责水、电通,用量费用。
三、承包单价
1、按建筑规划面积计算,每平方米______元,另______元安全劳保费在内。
2、点工按_________元天计算。
四、质量要求
乙方务必按照甲方的.施工要求,不得浪费材料。如有质量不贴合造成的经济损失由乙方自行负责,甲方在乙方的承包施工款中扣除,在施工中务必按照国家建筑规范进行施工。
五、安全职责
1、乙方在施工中务必注意安全,做好安全防范、措施,严格按照安全操作要求施工,不得违章操作和违章指挥。如在施工中造成施工人员及第三者和本人伤、残、亡等事故,经济损失在5000元以内,由乙方负责,超出保险公司赔付后剩余金额由甲方承担70%,乙方承担30%。
2、在施工中务必持续施工场地清洁,建筑物堆放成型,做到安全礼貌施工,对工人务必经常进行安全质量教育,组织工人定期开安全质量会,并作好记录交工地负责人和甲方备案。
3、乙方务必服从甲方合理安排。
六、工期和付款办法
1、每做两层按完成的工程量________付款(约120元㎡),开工后不得无故停工,保证工地上技术工和小工要有15人以上
如有雨天就干雨天的活,总之务必保证安全和质量的原则上提前完工,提前完工奖给乙方壹仟元整,延误工期五天扣除壹仟元整,依次计算。连续停工10天以上,乙方的租金由甲方承担。
2、开工时光于________年____月____日,完工时光________年____月____日。工程完工后,经检查验收合格后一次性付清人工费,并留贰千元保证金。如在________年内不出质量问题,甲方全部退还给乙方。
七、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字后产生法律效力。以上协商甲、乙双方共同遵守,双方均不得违约,本合同工程完工结算后自然失效。
甲方:
乙方:
________年____月____日
【房屋建筑工程合同】相关文章:
房屋建筑工程合同09-30
建筑工程拆迁房屋合同11-20
房屋建筑工程保修合同04-06
房屋建筑工程施工合同09-22
房屋建筑工程合同15篇11-11
房屋建筑工程质量保修合同12-17
房屋建筑工程承包合同03-16
房屋建筑工程保修合同范本10-15
房屋建筑工程承包合同14篇01-05