钢结构建筑施工合同

时间:2025-05-30 18:06:07 晓映 建筑合同 我要投稿
  • 相关推荐

钢结构建筑施工合同(精选10篇)

  随着时间的推移,很多场合都离不了合同,签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编收集整理的钢结构建筑施工合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

钢结构建筑施工合同(精选10篇)

  钢结构建筑施工合同 1

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  按照《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方的权利和义务,双方达成如下协议:

  第一条 工程概况

  1.1工程名称:

  1.2工程地点:

  1.3承包范围:钢结构部分(详见预算书)

  1.4承包方式:包工包料(大包)

  1.5工 期:本工程自 年 月 日开工,于 年 月 日竣

  工。

  1.6工程质量:合格

  1.7工程单价:

  1.8总承包价:

  1.9合同价款:(人民币大写)

  第二条 甲方工作

  2.1开工前5天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明2份。并向乙方进行现场交底。协助办理乙方施工所涉及的各种申请,批件等手续。甲方承担办理开工报告所需费用。

  2.2甲方指派为驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收,工程增量变更登记和其他事宜。

  第三条 乙方工作

  3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的.现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

  3.2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  3.3严格执行施工规范,安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收,编制工程结算。

  第四条 关于工期的约定

  4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

  4.2因甲方未按约定完成工作,及工程款未按合同支付给乙方,影响工期,工期顺延。

  4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及工力不可抗拒的因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算)工期顺延。

  第五条 关于工程质量及验收约定

  5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-20__)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准,本合同的履行地为工程施工所在地。

  5.2本工程质量应达到质量验收评定合格标准。

  5.3甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

  5.4工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知7日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方未在规定日期内组织验收,视为工程合格,甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

  第六条 结算方式及期限

  6.1合同签订后两日内甲方预付工程总造价的30%;材料及施工人员进入工地付总造价的27%;工程进度到钢结构施工完毕维护前时再付总造价的30%;工程验收合格之日起10日内付总造价的10%。

  6.2工程竣工后乙方将有关材料移交甲方,甲方组织验收,验收合格之日起10日内付总造价的10%。工程保修期壹年,保修金按合同价格3%预留期满一次结清。

  第七条 违约责任

  7.1甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的1%支付滞纳金。同时工期顺延。

  7.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方3000元违约金。

  7.3未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用造成损失由甲方负责。同时并视为工程合格。

  第八条 争议解决

  8.1本合同在履行期间,如发生争议,由双方协商解决;如协商不成,可向本工程所在地人民法院起诉。

  第九条 附则

  9.1本合同一式肆份,甲乙双方各执两份。

  9.2本合同履行完毕后自动终止。

  第十条 其他条款

  10.1施工过程中造成人员伤亡,由乙方承担全部责任,甲方不承担责任。

  10.2未尽事宜双方协商解决。

  甲 方:法定代表人:委托代理人:电 话:

  乙 方: 法定代表人: 委托代理人:

  年 月 日

  钢结构建筑施工合同 2

  发包方:

  承包方:

  发包方、承包方双方按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,根据工程具体实际情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

  第一、工程概况

  (一)名称:绿城翡翠湖玫瑰园3#楼钢结构梁柱工程

  (二)工程地点:经济技术开发区

  (三)工程形式及内容:

  工程形式:地下室至17层所有钢结构坚心梁柱

  第二、工程合同范围

  (一)工程合同范围:

  钢结构梁柱的制作、运输、安装、检测,以及预埋件的制作安装等工程。

  (二)本合同不包括内容:

  1、照明设施,水、电、暖气、通风、土建工程;

  2、钢结构防火涂料及施工。

  第三、施工准备

  (一)发包方:

  1、本合同签订后,如果需要办理有关手续由发包方负责;

  2、负责对基础、预埋件埋设工程的施工及质量的验收工作,做好“三通一平”工作,接通施工现场的施工用水源,电源、变压器,应满足施工用水,用电量的需要。做好施工场地构件运输进场的平整,拆迁障碍物,便于承包方进场施工; 现场的垂直运输塔吊费用由发包方承担,发包方要合理调配好塔吊,配合好承包方的现场施工。

  (二)承包方:

  1、组织现场施工人员熟悉图纸,察看工地,编制钢结构部分专项施工组织设计或施工方案、施工进度计划;

  2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

  3、对现场施工人员进行安全、文明教育,进行施工技术、工程图纸交底;

  4、协助发包方做好施工场地周围下管线和邻近建筑物的保护,费用由发包方负责。

  第四、材料、设备供应:

  (一)本工程合同范围内所需的全部建筑材料,钢构配件、设备等物资的供应,均由承包方采供;

  (二)用于本工程的主要材料及设备应附有合格证,严禁不合格的建筑材料、设

  备、钢构配件等,用于本工程。否则,造成一切后果及经济责任,均由承包方承担。

  第五、工程期限:

  (一)本工程合同工期为 按照土建进度要求工期同步进行 。

  (二)开工前七天,发包方向承包方发出开工通知书,承包方收到开工通知书六天后进入施工现场。

  (三)如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:

  1、按施工准备规定,不能提供施工场地、水电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响现场施工。

  2、不属于系数范围内的重大设计变更,设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。

  3、在施工中如因停电、停水8小时以上或边连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。

  4、未按合同规定付款、工程进度款影响施工。

  5、如遇外力不可抗拒的因素(如自然灾害等)而延误工期。

  第六、工程质量及验收

  (一)承包方必须严格按施工图纸、说明文件及国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受发包方的监督检查。

  (二)工程竣工后承包方向发包方提交主体竣工验收通知书及验收资料,发包方应在十五日内组织验收,如十五日内不组织验收或进入下道工序施工视为合格。

  (三)发包方按施工图及说明和国家的.有关规范和标准组织验收,验收合格后,双方签署交工验收证书,承包方提供质保单。工程验收合格后,发包方方可使用,未经验收投入使用视为合格工程。

  (四)工程保修期为一年,保修期内发包方正常使用若出现质量问题,承包方为发包方修理,修理费用由承包方承担,如发包方原因造成工程损坏,发包方应承担材料及人工费用。

  第七、工程造价

  (一)本工程为包工包料,钢构部分按照每吨钢结构综合单价8096元/吨结算。 全部工程总造价为暂定人民币3500000.00 元整(大写叁佰伍拾万元整),采用固定综合单价结算,工程量按图纸及现场签证部分实际发生量进行理论计算决算(综合单价包括材料费、制作费、运输费、安装费、检测费、图纸深化费)。

  (二)该工程开具的发票,70%为材料发票,30%为人工劳务费。

  (三)发包方不得向承包方收取现场施工配套费及其他管理费用。

  (四)现场水电由发包方向承包无偿提供使用。

  第八、风险责任

  (一)本工程承包方从原材料、运输过程中的风险责任即施工中的安全责任,均由承包方承担。

  (二)在施工当中,由于施工不当或质量缺陷等承包方原因造成安全事故,一切后果由承包方负责。

  (三)承包方负责图纸深化设计,深化设计费用包含在综合单价内,承包方对其所深化设计的图纸负全责。

  第九、付款及结算方式:

  (一) 合同签定后三天内,发包方向承包方支付合同总额40﹪的工程预付款。

  (二)钢结构进场施工时且主构件制作完成50%时,付合同价款的30%。

  (三)全部构件制作完成付合同价款的15%,)。

  (四)全部安装完成7日内付至决算价款的95%,

  (五)发包方预留决算后总额的3%为质保金,此款在主体结构验收合格之日起一年内付清。

  发包方:承包方:

  签字: 签字:

  电话: 电话:

  签订日期: 签订日期:

  钢结构建筑施工合同 3

  发 包 方: (以下简称甲方) 承 包 方: (以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关的法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  第一部分 工 程 概 况

  一:工程名称: 钢结构工程

  二:工程地点:

  1、由发包方提供全套设计施工图纸,并由甲、乙双方、土建单位和设计单位进行图纸会审,经各方确认后的施工图,由乙方承建钢结构工程部分的制作和安装,包括楼层面混凝土浇筑,具体按图施工。

  2、工程不包括水电安装工程、防火涂料。

  六、本工程面积按施工图面积计算。总面积 平方米。 工程总造价: 元,其中钢结构部分 元.

  第二部分 施工准备

  一、甲方:

  1、开工前甲方应清理现场各种障碍,保证施工材料能运达工地,确保16T吊车能进场施工。

  二、乙方:

  1、乙方编制施工组织设计或施工方案,组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

  2、选择施工经验丰富,具有较高文化水平的项目经理进驻施工现场进行全面管理,文明施工、安全施工。

  3、施工图经双方确认后甲、乙双方不得任意更改。甲方需要更改时,应有联系单,涉及结构应由资质的设计单位出具,给乙方备案,由此增加的造价按投标报价口径结算。若已制作完成,应由甲方对已制作完成的材料确认,其费用并入结算。

  4、承包单位与总包单位密切协商,对汽吊及钢构件进场做好相应的'配套工作,与甲方不涉及相关费用。

  第三部分 工程期限

  一、根据需要,双方商定工程的施工工期为 个有效工作日,具体进场日期由甲方书面通知,乙方在接到书面通知后确保在三天进场。但预埋件埋放保养期不到或施工现场不具备进场条件,乙方有权拒绝进场施工。乙方施工密切配合土建方。

  二:如遇下列情况,由建设单位现场代表签字后,工期相应顺延:

  1、施工准备规定要求,不能提供施工场地,水、电、道路未能接通,障碍物未能清除影响进场施工的,或水、电不通,不能满足施工需要的。

  2、应由建设单位供应的成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的。

  3、重大设计变更或提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变,施工无法进行的原因而影响进度。

  4、在施工中如因停电、停水,影响正常施工时。

  5、未按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工。

  6、人力不可抗拒

  三、乙方在以上情况发生的五天内,就延误的内容和发生的经济支出向甲方代表提出书面报告,甲方代表收到后应在五天内予以确认答复,逾期不予答复的,即可视为报告内容和延期要求已被甲方确认。 图纸细化和构件制作

  第四部分 工程价款的支付与结算

  工程价款的支付与结算,应根据中国建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”结合钢结构建筑特殊情况确定。

  一、本合同的总造价经双方约定后,任何一方不得擅自改变,但发生图纸变更时,以工程联系单形式可作调整。乙方在图纸变更发生后 3天内,将调整后的金额以书面形式通知甲方代表,甲方代表批准后通知乙方。甲方代表收到乙方通知后3天内不作答复,视为已批准。

  二、工程款的支付

  本钢结构工程的工程款具体付款方法如下:

  合同签订后支付¥ (大写: )工程款;

  工程完工后一次性付清剩余工程款,计¥ (大写: )工程款。

  第五部分 工程质量

  一、本工程质量经双方研究要求达到 合格 标准,争创优质。

  二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件施工,并接受派驻代表的监督。

  第六部分 工程验收

  一、按设计图纸要求,其中设计的钢板厚度误差应符合GB709-20__标准的要求。

  二、甲方须在钢结构工程完工后两个月内组织有关部门进行验收。如甲方逾期不验收或验收后三天内,未对工程质量提出书面异议的,视为本工程验收合格。

  三、工程竣工验收合格后,甲方方可使用,未经验收,甲方擅自使用或提前使用(不包括设备安装),造成已完工程损坏与乙方无关,工程视为工程验收合格。

  第七部分 消防与安全

  一、甲方:

  1、不得在施工场地及附近十米内堆放易燃、易爆等危险产品。

  2、无关人员不得进入施工区域。

  3、有权督促和检查承包方在施工过程中的安全、消防措施工作。

  二、乙方:

  1、在施工过程中,施工人员必须按建筑施工安全组织施工。

  2、明火作业前,应做好安全防范措施,若遇在有发生火险隐患可能的区域作业时,应事先书面与甲方联系,确认安全后方可作业。

  3、施工人员保险必须由施工方确保承保一切责任事故均由乙方自负。

  第八部分 解决合同纠纷办法

  任何一方违反合同规定,由双方协商解决,协商不成可向工程所在地法院管辖裁决。

  第九部分 其它条款

  一、乙方应按有关规定采取严格的安全防范措施,确保安全文明施工,因乙方造成事故由乙方承担责任,

  第十部分 附 则

  一、本合同一式肆份,双方各执贰份,同等有效。

  二、合同由双方代表签字并加盖公章或合同专用章方为成立并立即生效,工程验收合格结清工程款后合同履行完毕。

  三、本合同签订后,双方如需修改时,经双方协商一致,可以签订补充协议,作为本合同的补充,与本合同相等有效。补充协议与本合同条款相抵触时以协议内容为准。

  四、本合同手写部份有双方盖章有效。

  甲方:乙方:

  _年_月_日

  钢结构建筑施工合同 4

  甲方: 身份证号码:

  乙方: 身份证号码:

  甲方承揽 钢结构项目,委托乙方进行本项目成套钢结构安装。为明确双方职责,紧密配合,共同完成安装任务,经双方协商,签订本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包范围:

  二、开竣工时间

  1、开工日期: 年 月 日(以实际开工日期为准)。

  2、竣工日期:以建设单位合同为准,在天气等自然条件或不可抗力的因素影响施工,经建设方代表签证认可,工期顺延。

  3、本工程总工期为 天。

  三、工程内容:

  四、合同价款及结算方式:

  合同价款为:

  1、钢构件进场三天内,支取合同总额的 ,计:(¥: 元)。

  2、主钢构件吊装完毕,支取合同总额的 ,计:(¥: 元)。

  3、屋面板安装完毕,支取合同总额的 ,计:(¥: 元)。

  4、完成总工作量的100%时,通过甲方或业主验收签字后(完工二个月如不验收,甲方应视为验收合格),支取合同总额的 ,计:(¥: 元)。

  5、余款3%作为保修金,质保期为完工后一年,期满一次性付清。

  五、物资供应:

  甲方:负责提供主构件和次构件、标准件、油漆、并准时运输到施工现场。

  乙方:

  1、设备构件到施工现场,乙方应按标准验收,遇有缺陷、缺件、损坏应及时和甲方取得联系,由甲方进行协调解决。

  2、安装过程使用工具由乙方自行解决,甲方不给予配备,甲方只负责所有施工所需材料的'及时配备。

  六、安全

  甲方:

  1、负责安全监督检查、考核,发现问题填写问题通知单,督促乙方整改。 乙方:

  1、必须做到文明施工(含工作服、安全帽统一),做到工完料尽场地清。

  2、遵守安全操作规程,认真遵守公司制订安全生产施工纪律,严格按施工安全措施进行施工。

  3、乙方施工人员进场时必须给安装工人办工伤保险。

  七、质量等级为合格:

  甲方:

  1、提供本工程的质量等级要求。

  2、提供本工程相关的质检资料,对施工过程进行全方面监督。并及时反馈给乙方,提出整改意见。

  乙方:

  1、严格按图施工,严格按质量等级的要求,及钢结构工程施工验收规范(GB50205—20__)精工细作,不得擅自修改设计,如确需变更得征得甲方同意,工程变更应先办理签证后再施工,否则,由此产生的一切费用由乙方承担。

  2、工程质保期内,发现安装质量问题乙方应在接到通知两日内无条件维修,逾期或不处理,甲方派人处理所有一切费用均在其质保金中扣除。

  八、施工管理:

  1、甲方提供施工图纸,负责外协事宜。

  2、乙方施工队应按照合同,按期进入承包项目工地进行施工。

  3、加强工作中联系,使工程顺利进行,乙方应做到通讯畅通无阻。

  4、工程施工过程中,甲方须承担图纸以外的增加部分和设计变更的各项额外工程的施工费用。

  5、乙方必须服从甲方现场工程师的合理安排,如不服从将给予适当的经济处罚。

  九、竣工验收

  工程完工后,乙方协助甲方整理好竣工验收资料,直至验收完毕。

  十、其他

  11.1本合同经双方代表签字盖章后生效,工程交工验收合格、结清工程款,保修期满后自动失效。

  11.2本合同发生纠纷,由双方协商解决,协商不成交给当地仲裁委员会裁决或向当地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  11.3本合同一式两份,甲乙双方各一份;具同等法律效应。

  甲 方:签约日期:

  乙 方: 签约日期:

  钢结构建筑施工合同 5

  发包人:(以下简称甲方)_________

  承包人:(以下简称乙方)_________

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正互惠和诚实信用的原则,甲乙双方就建钢结构施工劳务合作事项协商一致,订立本合同。

  一、工程名称:_________

  二、工程地点:_________

  三、承包方包工方式:包工施工承包。

  1、包质量工期:完全生产、文明施工。

  2、甲方负责承担工程所用的金属材料、焊条、乙炔、氧气、油漆、切割片及其它施工辅助材料、费用或实物。

  3、乙方负责承担工程制作、安装、吊装、所属施工工人的人身意外伤害及财产保险费用、工伤事故医疗费用。

  四、施工承包的工作范围

  1、测量放线、后臵埋件补充。

  2、钢结构除锈、制作安装、刷防锈漆、面漆。

  3、质保期内的无偿售后服务。

  五、施工费计算方法:按施工的建筑面积55元/平方米计算,建筑面积以实际测量为准。

  六、工程质量标准为合格,保质期为一年。

  施工中甲方除向乙方提供三级配电箱、表箱及配套的主电缆等外,其它操作工具均由乙方自备。

  七、工期要求

  工程为有效工作日天,即为20______年__月__日开工至20______年__月__日竣工验收。

  如遇下列情况,经甲乙以方沟通后,工期相应顺延:

  1、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;

  2、不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

  3、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;

  4、非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

  5、未按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工;

  6、人力不可抗拒的因素而延误工期。

  八、质量验收

  乙方在施工每一厂房、部位或构件时,须认真按金属结构施工规范精心组织施工,确保构件几何尺寸准确,焊缝平顺,油漆均匀色泽一致。

  九、付款办法

  人员设备进场预付15000元,厂房1#厂房2#立柱、大梁、制作安装完成付款35000元。厂房3#、4#立柱、大梁、制作安装完成付款30000元,工程竣工全款付清。

  十、限额用料

  乙方在构件制作过程中须合理排料,减少浪费,严禁大料小用,长料短用。

  十一、甲方的'责任和义务

  1、为采用劳务承包的乙方在构件制定及安装时提供水平运输条件,并为垂直运输提供方便。

  2、向乙方提供施工图及具备施工条件的工作面。

  3、对乙方在制作前发现设计错误而提出的意见,甲方应及时处理并以书面形式通知乙方,乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁,材料构配件积压的实际损失)由甲方负责,并调整合同造价。

  4、对乙方进行操作规程,质量标准,进度要求,安全文明施工等内容交底。

  5、负责对乙方的施工质量、进度、安全进行监督、检查与验收。

  6、按合同约定,向乙方及时支付承包工费。

  7、甲方全权负责协调好工程所在地社会关系,负责提供水、电进场道路及施工人员食宿条件,以便施工正常进行。

  十二、乙方责任

  1、本合同签订后应及时为所属员工购买保险。

  2、严格遵守甲方的各项规章制作,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。

  3、在工前对施工现场所有的安全设施、机具电器进行先查看,后使用,在安全没有保障的情况下,不准施工,杜绝违章指挥,违章作业。

  4、每天做好施工现场的清理工作,物件堆放整齐,道路畅通,维护好用电线路、电器设施,用水管线设施,确保正常施工。

  5、施工中如发现设计错误和严重不合理时应通知甲方。

  6、施工中因乙方责任造成停工、返工、材料器材损失等经济损失,均由乙方承担。

  7、工程竣工后清理好场地3日内撤离施工现场。

  十三、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,双方签字生效,至工程结束,款项结清时终止。

  甲方:_________

  乙方:_________

  代表人:_________

  代表人:_________

  身份证:

  身份证:

  电话:_________

  电话:_________

  签订日期:年__月__日

  钢结构建筑施工合同 6

  甲方(发包方):______

  乙方(承包方):____________

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程合同法》法律法规等,为明确双方在履行合同过程中的权利、义务、程度,经甲乙双方协商后,一致同意签定本合同,并依照履行。

  一、工程技术条件

  1、工程名称:______

  2、工程地点:______

  3、工程范围及技术要求:

  3、1工程范围:

  甲方委托乙方进行轻钢结构部分的制造、安装(包括门、窗制作、安装)。

  3、2技术要求:

  以施工图为准(水、电和消防另行报价)。

  二、工程范围

  1、建筑面积:约______平方米。

  2、本工程运输由______负责。

  3、在工程实施过程中的所有文件,在与本合同没有冲突的前提下,具有同等法律效力;若与本合同有冲突,以本合同为准。

  三、工程承包造价

  1、工程单价为_____元/平方米。

  2、工程承包总价为_____元;大写______元。

  四、工期期限

  1、本工程总工期,自甲乙双方签字和甲方支付预付款后起__个工作日完成。

  2、如遇下列情况工期应顺延:

  2、1按施工准备规定要求,不能提供满足施工的场地、用水、用电、道路未能接通、障碍物未能清楚,影响进场施工时;

  2、2由甲方提供的技术资料、技术条件、验收文件不准或发生变动;

  2、3在现场施工中如因连续停电、停水八个小时以上或连续间歇性停水、停电三天以上(每次连续四个小时以上),而影响正常施工时;

  2、4因现场代表签证不及时而影响下一道工序施工,自未签证起,到消除影响止,工期顺延;

  2、5未按合同拨付定金款或工期进度款而影响施工,从应付款日起,到以款实际付后的实际时间,作相应的工期延长;

  2、6人力不可抗拒的因素而延误工期及国家法律并强制性技术规程,要求必须停止作业或停工的,自应停工或停止作业时起,到应复工之日止,工期顺延;

  2、7基础由甲方负责承担,由于甲方的延期或因基础工程质量不符合设计要求而影响乙方正常施工,或因甲方负责的其他工程项目因交叉而影响乙方正常施工,如有影响乙方要及时报告,如未报甲方不承担责任,不给乙方顺延工期,自影响开始日起,到影响消除日止,工期顺延。

  五、工程质量

  本工程质量要求要达到合格标准,力争优良。

  六、工程价款的.支付与结算

  工程款的支付结算,结合钢结构的特殊情况进行如下的支付结算:

  6、1合同签定后,甲主先预付总工程款的30%,即____元;材料及施工人员进入工地后,甲方再支付总工程款的50%;即___元,彩钢瓦进入工地后,甲方再支付总工程款的10%,即___元,余款___元,待工程完工后,七天内一次性付清。

  6、2工程结算方式:________。

  6、3如因甲方原因造成难以支付的情况发生,即预期不付款,乙方有权单方将合同顺延,直至终止合同的履行。

  6、4确因甲方拖欠工程款而影响工程进度,造成乙方的停工、窝工损失的,应由甲方承担相应的经济损失,对延误工期做相应的延长。

  七、违约责任

  乙方的责任:

  1、合同签定甲方支付定金后,乙方应严格履行合同,如果出现延期施工、停止施工等现象的,乙方应承担给甲方造成的一切损失。

  2、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工、改建,经过修理或返工、改建后,造成逾期交付的,乙方应承担违约责任。

  3、如甲方为按合同规定支付进度款,乙方在权停止施工,并在工程进度款收到后十日内在开工,工期顺延。

  甲方的责任:

  1、因甲方的原因造成工程中途停建、缓建或由于要变更设计而造成的停工、返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,工期作中断并赔偿乙方由此停工、窝工、返工、材料构件、倒运、人员和机械设备调迁、材料或构件积压的实际损失。

  2、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而失去工程质量异议权并工期异议权,依法视为验收合格。

  3、乙方验收通知书送达甲方十日后不组织验收,视为工程验收合格。

  4、不按合同规定拨付工程进度款,则按银行有关预期付款办法的规定以其所延付金额每年按万分之五偿付给乙方,并允许乙方停工,工期相应延期。

  八、附则

  1、本合同一式贰份,甲、乙双方各执正本壹份,本合同所属的合同条款、协议条款、方案图纸,履行本合同通过中双方现场代表签署的联系单、指令单、会议纪要等都具有法律效力,但合同具有最高效力。

  2、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章并收到预付款后即生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款支付完毕后终止。

  3、本合同签定后,甲、乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签定补充合同或协商作为本合同的补充合同,并与本合同一并具有法律效力。

  4、本报价不包括土建及土建总、承包服务管理费,不包括水电部分和相关的社会福利,劳保统筹等,不包括报建产生的各种费用。

  甲方(盖章):______乙方(盖章):______

  法定代表人:______法定代表人:______

  委托代理人:______委托代理人:______

  ______年______月______日______年______月______日

  钢结构建筑施工合同 7

  发包单位:

  工程名称:

  承 包 方:

  签约地点:

  签约时间:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用和原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。

  工 程 承 包 合 同 条 款

  发包单位: (以下简称甲方) 承包单位: (以下简称乙方)

  第一条 工程概况

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程结构简述及技术要求:

  1、建筑规格及要求:

  (1)、长 度: m (2)、宽 度: m

  (3)、檐 高: m (4)、柱 间 距: m

  (5)、跨度数: (6)、屋面坡度: %

  2、屋面、围护用材、构造要求:

  (1)、屋 面:

  (2)、围 护:

  (3)、窗 :

  (4)、门 :

  (5)、天 窗:

  3、其它:

  (1)、天沟及其材质:

  (2)、基 础 锚 栓:

  (3)、落 水 管:

  四、本工程建筑面积: m,合同单价: 元/m 工程总造价:(大写)

  第二条 合同价款的调整、支付时间与结算方式

  一、合同价款的调整:本合同总造价经双方约定后,任何一方不得擅自改变。但发生经甲方代表确认的设计变更、工程洽商、工程量增加、价格调整以及合同约定的其它增减或调整等情况时,可作调整。

  乙方在上述情况发生7天内,将调整的原因、金额以工程联系单的形式通知甲方代表,甲方代表批准后通知乙方。甲方代表收到乙方工程联系单后7天内不作答复,视为已经批准。

  二、工程款支付:

  1、本合同签订之日起,计人民币(大写) )。

  2、主体钢构件进场天内,甲方支付合同总价%, 计人民币(大写)元( )。

  3、屋面瓦片进场天内,甲方支付合同总价, 计人民币(大写) 元( )。

  4、工程完工后天内,甲方支付总价款的, 计人民币(大写)元( )。

  5、工程余款(大写)元( )。

  自本工程保修期满后7天内一次付清。逾期自第八天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息,并承包违约责任。

  6、甲方在竣工验收通过后7天内不支付工程竣工价款,从第八天起甲方应向乙方支付拖欠工程价款的利息(按同期银行贷款利率),并承担违约责任。

  第三条 工程期限

  一、合同工期总日历天数为 天。计划开工日期为 年 日。并于月日竣工。

  二、甲方应在项目基础工程完工后,具备钢结构工程施工条件之前5天,向承包方发出进场通知书。

  三、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延:

  1、按施工准备规定要求,不能提供施工场地,水源、电源、道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工时。

  2、凡由甲方供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度时。

  3、工程量变化、设计变更或提供的工程地质资料不准而影响进度时。

  4、一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。

  5、因甲方签证不及时而影响下一道工序施工时。

  6、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

  7、人力不可抗拒因素和其它不可预见的甲方原因造成的中途停工。

  9、合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况。

  四、乙方在以上情况发生后的五天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告,甲方代表收到后应在五天内予以确认答复,逾期不予答复,乙方即可视为报告内容和延期要求已被确认。

  第四条 施工准备

  一、甲方:

  1、负责红线外进场道路的维修,并接到施工现场。

  2,_年_月_日前,负责接通施工现场的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),要求应能满足施工用水、用电量的需要,做好红线以内的`场地平整,拆迁障碍物等工作及提供相应的资料。

  3、甲方负责设计时,合同签订后三天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑施工图 壹 份及有关施工技术资料。

  4、组织甲、乙方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审, 并做好三方签署的交底会审纪要,在位,并在 年 月 日前提供会审纪要和修改后的施工图(甲方供图时) 份。

  5、提供本工程前期施工资料,办妥建设许可证、建筑许可证、开工证、施工临时用地、占用道路等合法手续;协助乙方办理临时户口,及其它甲方应该办理的手续。

  二、乙方

  1、在由乙方提供设计时,本合同签订之日起乙方提供地质勘探报告等有关技术资料,并保证资料数据真实准确。

  2、由乙方提供设计时,在本合同签订之日起出面组织会审和施工图交底会议,会后日内,由甲方书面提出会审纪要和修改决定交乙方修改设计。

  3、编制施工组织设计或施工方案,组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

  4、协助办理建设施工许可证。

  第五条 双方的职责

  一、甲方的职责

  1、甲方委派同志为驻工地代表,具体行使下列权力、职责:

  (1)下达的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

  (2)有权对乙方工程量的增减核实确认。

  (3)有权代表甲方确认设计变更或工程洽商。

  (4)有权代表甲方对乙方的施工工程进行验收。

  2、甲方应先办妥规定的手续,保证乙方进场施工能顺利进行,施工场地具备三通一平等条件,并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。

  3、组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底。该图纸经甲方或甲方代表签字确认后,作为乙方预算和施工的依据。

  二、乙方的职责

  1、乙方委派同志为驻工地代表,具体行使下列权力、职责:

  (1)乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

  (2)乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案,和依据合同发出的指令组织施工。

  2、乙方根据图纸和合同的要求采购工程需要的材料,并提供产品合格证。

  3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

  4、乙方应按有关规定采取严格的安全防护措施,确保安全文明施工。因乙方原因造成安全事故由乙方承担全部责任和费用。非乙方原因造成安全事故应查明原因,由责任方承担有关责任和费用。

  第六条 施工与设计变更

  一、正式的施工设计图纸、说明和有关技术资料,作为制作施工的有效依据,开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出纪要,作为施工的补充依据,甲、乙双方均不得擅自修改。

  二、施工中如发现设计错误或不合理的地方,乙方应及时以书面 形式通知甲方,由提供设计图纸方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,乙方按修改或变更的设计文件进行施工。

  三、甲方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,乙方才予以实施,重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明、技术资料设计图纸齐全时,乙方才予实施。

  四、如由乙方提供设计图纸及有关技术资料的,如甲方需变更设 《建筑法》,工程质量应实施终身负责制;

  二、乙方施工完毕后,应向甲方代表发出竣工验收报告,甲方代表收到竣工验收报告后7天内应组织有关部门验收。验收标准:依据施工图参照国颁标准。

  三、工程竣工验收通过后,甲方方可使用。未经验收,甲方擅自使用或提前使用,则视为工程验收达到合同要求。

  四、工程竣工后,乙方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工之日起壹年。

  第七条 解决合同纠纷方式

  合同执行中发生争议,双方协商解决,协商不成向当地人民法院起诉。

  第八条 其它条款

  一、因不可抗力造成工期延误和工程破坏,双方另行协商处理。

  二、补充条款:

  第九条 附则

  一、本合同一式 份,副本

  二、本合同经双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效; 工程验收符合要求,结清工程款后终止。

  三、本合同签订后,甲、乙双方如需要提出修改,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

  建设单位方(盖章): 承包方(盖章):

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  经办人: 经办人:

  单位地址: 单位地址:

  年 月 日

  钢结构建筑施工合同 8

  甲方:_________

  乙方:_________

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》规定,及其他有关法律,行政法规,遵循平等、自愿、诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方达成以下协议。

  一、工程内容:东方紫园小区东热力泵房及消防泵房地下钢结构楼梯的制作及安装

  二、工期:经甲乙双方协商,本工程从20______年_____月______日至20______年_____月______日,制作及安装总工期为_____天。

  三、工程总造价及付款方式

  经甲乙双方协商,东西两个热力泵房及消防泵房钢结构楼梯的制作安装总价为人民币___________元整。

  本工程安装结束______日内,付工程款__________元,余下的_______元待整体验收合格后给付。

  三、质量及技术标准

  所有材料必须达到合格,由乙方质检人员现场检测,施工质量达到国家标准。

  四、双方责任

  1、甲方提供标准的.施工图纸,如有变更,及时与乙方沟通。甲方提供原材料堆放场地,提供电源,配合乙方解决施工中出现的问题。

  2、乙方按照图集及图纸设计要求,按图施工,工程质量确保合格。

  五、安全施工

  乙方工人进入工地,必须遵守工地的安全规范,统一安排,自备安全用品,佩戴安全帽,特别室外用电要防水,接地,配电箱要配备漏电保护器,以防为主,安全施工。如果发生安全事故,一切责任由乙方自负,甲方不承担任何事故责任及经济损失。

  六、工程质量

  1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。

  2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求制作施工。

  3、本工程喷涂中灰防锈漆两道。

  七、本合同一式两份,双方各执一份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  钢结构建筑施工合同 9

  合同编号:_______________

  发包方(甲方):______________________

  承包方(乙方):______________________

  签订时间:______年______月_______日

  签订地点:_________________________

  (注:如仅为加工合同,名称最好定为《钢结构加工承揽合同》,如此则发包方改为定作方,承包方改为承揽方。)

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。

  第一条工程概况

  一、工程名称:__________________________________。

  二、工程地点:__________________________________。

  三、工程内容:__________________________________。

  1.结构:_______________________________________。

  2.建筑面积:___________________________________。

  3.层数、建筑高度:_____________________________。

  四、工程项目批准文号:__________________________。

  五、资金来源:__________________________________。

  第二条工程设计技术条件

  一、工程设计范围:______________________________。

  二、工程设计技术要求:(注:本条内容可作为合同附件列载)

  1.建筑设计规格及要求

  2.结构设计荷载

  3.材质设计要求

  4.屋面设计构造要求

  5.墙面设计构造要求

  6.其它设计要求

  7.上述设计技术条件发包方已确认,作为最终设计图纸依据。

  8.发包方提供的材料:_________________________。

  9.经发包方确认出承包方采购的材料:____________________________________。

  第三条工程承包范围

  一、承包范围:工程±0.000以上建筑钢结构部分,及屋面、墙面(不含砌体),门窗,具体见第二条相关的内容及方案图。不包括:烟囱、内隔墙、作业台、钢梯、栏杆……等前述列明的承包内容以外的工程。(注:1、如遇非我公司承包范围的施工图内容时应在合同中写明。2、属承包范围和不属承包范围的工程应具体化。)

  二、±0.000以上钢结构图纸设计、原辅助材料采购、制造、运输、安装及按现行国家法规应由承包方支付的费用。

  三、本工程钢结构建筑面积:_____________________(平方米)

  四、本工程运输由________方负责,运费__________在本合同造价内。

  五、本工程基础设计由____________方负责,基础施工由发包方负责并承担费用。

  六、其它:___________________________________________。

  第四条工程造价

  一、本工程定价方式为固定合同价;风险范围为______________________。

  二、本工程合同价款为_____________万元,其组成详见报价单附件____________;

  报价单仅为合同定价的参考,不作合同履行的依据;合同价款内容包括:承包范围内工程的原、辅材料,构件制作、运输、工程安装费以及税金。

  三、合同价款在风险范围内不作调整;风险范围外合同价款调整方法为:____________。

  四、本合同总包管理现场经费为_________万元,由发包方支付总包方;费用_________万元,由发包方支付给______________方。

  五、本合同承包的工程量以施工图及第三条第一款确定的承包范围为准,施工图承包范围以外的工程及设计变更增加的工程量,按以下原则的办法计价,追加合同价款:

  1.合同报价单中已有相同单价的,按该单价执行。

  2.合同报价单中无相同单价的,按甲乙双方协商的并经甲方确认的追加价款执行。

  3.合同报价单中无相同单价,甲方又不确认追加合同价款的,按国家现行费用定额和市场价执行。

  4.工程量增减的计算方法按现场工程量增减确认单执行。

  六、本工程最终结算价款为:固定合同价+追加合同价款____________费用。

  七、按国家税务总局《国税发(20__年)117号文》规定,本合同特明确:工程造价中_________%为建筑业劳务价款(安装费),计__________万元。

  (注:如定价方式采用固定综合单价,则本条第一款可表述为:本工程定价方式为固定综合单价,每平方米为___________元。

  第二款可表述为:本工程合同价暂定为_____________万元,在工程竣工后按实际建筑面积计算工程价款。

  第五款可表述为:实际建筑面积的计算方法为:___________________。

  第六款可表述为:本合同最终结算价款为:综合固定单价x实行施工面积+费用。)

  第五条设计及其变更

  一、本工程发包方委托承包方进行施工图设计。包括____________工程范围的设计。基础由承包方设计时,承包方可转委托有相应资质的单位设计。具体委托设计内容由发包方向承包方出具委托书确定。

  注:如由发包方负责设计,则:

  (1)第一款可表述为:本工程设计由发包方负责,发包方于本合同订立后________日内向承包方提供完整的构件加工图和施工图捌套,承包方按发包方提供的图纸进行制作和安装。

  (2)将本条第二、三、四、五、六、七、八款删除;

  (3)将本条第九款顺序号改为第二款,对各款依次编号。

  二、设计费(包括转委托的费用)不包括在本合同第三条所列合同价款中,设计费总计为:_________万元,由______________承担。

  三、发包方应向承包方提交据以设计的基础资料,包括并不限于:工程地质资料、水准座标控制点、工程范围和周边的高低压电力网线和地下管网线路等资料。发包方保证所提供资料、数据的真实、准确。

  四、发包方应向承包方提供必需的工艺条件和本合同第二条规定的相应技术条件,如加层或拼跨则必须提供底层和相关建筑的施工图。

  五、发包方应于本同生效后__________日内向承包方提交据以设计的全部资料,承包方应于收到全部有效资料后__________日内完成设计任务。

  六、承包方完成设计后三日内将设计文件施工图________套,交发包方审查。发包方对设计有修改要求的应在收到施工图设计文件后三日内提出;无修改要求的应在收到图纸后三日内组织承包人和相关单位进行图纸会审和交底,逾期则视为设计图已经发包方确认。

  七、承包方应当按照国家钢结构工程相关标准、规范和发包方提供的资料和合同第二条约定的设计技术条件进行设计。编制施工图设计文件应当满足设备、材料采购、非标准件制作和安装施工的需要。

  八、发包方对设计有特殊要求的,应在设计进行前以书面形式告知,承包方在国家规范许可的范围内按要求设计。

  发包方自行设计或委托第三人设计±0.00以下基础部分时,由承包方根据发包方设计条件提供基础地脚反力,供发包方设计基础时采用。

  九、施工图设计文件确认后及在施工准备阶段和施工阶段发包方要求变更设计的,应向承包方书面提出,变更的具体内容在变更设计委托书中载明。如系重大修改的,变更设计后应报原图纸审批机关批准。

  十、因发包方变更设计条件或提出变更设计的,由发包方承担下列费用和责任:

  1.设计工作量增加的,追加相应设计费。

  2.材料设备增加时,追加材料设备款;

  3.工程量增加的,追加合同价款;

  4.造成承包方构件制作和安装的返工、停工或材料积压的,赔偿损失。

  5.造成工期延误的,工期顺延。

  第六条工地代表、项目经理、监理

  一、发包方工地代表

  1.发包方派驻施工现场的代表称为工程师。工程师为发包方履行本合同的代表人。工程师必须出具有相关专业知识的人员担任。

  2.双方往来的工程联系单、通知书、验收单、结算单、确认书等函件及会议纪要等,一经工程师签字即对发包方具有法律约束力。

  3.工程师或其委派的代表签发的前述函件及指令,一经书面递交承包方工地代表(本合同称为项目经理)后即对发包方发生法律约束力。项目经理对工程师发来的函件内容无异议并在函件回执上签署姓名和时间后即对双方发生法律约束力。

  4.承包方对工程师发生的指令、通知等有异议时,在48小时内向发包方书面提出。可采用在回执上签署异议意见的方式,也可另行提出书面异议。发包方应在接到异议后48小时内作出答复,逾期则视为确认承包方的异议。

  5.情况紧急时,工程师可向承包方发出口头指令,并应24小时内再予书面确认承包方认为指令不合理的,可于24小时内提出异议,工程师应在收到书面异议后24小时内作出是否修改或取消指令的决定,并书面通知承包方。

  6.发包方派驻工地的工程师为___________名。姓名为:_______、________、__________。以上人员具有相同地位和权利。

  7.发包方更换工程师,应提前7天书面通知承包方。

  8.工程师的权力自合同生效时产生,至合终止时终止。

  二、承包方项目经理

  1.承包方派驻工地现场的代表称为项目经理。项目经理是承包方组织现场安装施工的代表。项目经理应具有相关专业知识,其权力限于现场安装施工的指挥和协调,无缔约权。

  2.项目经理依据合同签发的工程联系单、通知单、申请单、开工报告、验收报告等函件一经书面送达发包方或其工程师即发生法律约束力,但与本合同相冲突的签单无效,除非经承包人追认。

  3.项目经理代表承包方发往发包方各种书面函件,经发包方工程师在回执上签名后即对双方发生法律效力。本合同对函件生效有专门约定的,依约定。

  4.承包方派驻工地的项目经理姓名为:_________________。

  5.承包方更换项目经理,须提前7天书面通知发包方。新委派的项目经理必须具备相应知识。

  6.项目经理的其他权利和责任依据合同、承包方授权和法律、法规规章的规定。项目经理无权修改、变更本合同,其有超越职权或授权的行为无效。

  7.项目经理的权力在本合同生效时产生,合同全部履行完毕时终止。

  三、工程监理

  1.本合同发包方委托__________监理公司进行监理。监理公司委派________为现场监理工程师。监理工程师在本合同中也称工程师。

  2.监理工程师代表发包方对施工质量、建设工期、现场施工和安全生产等对承包方进行检查、监督和管理。

  3.监理工程师的职权与发包方委派的工程师相同,其签发的指令、确认书等各种函件,其效力与发包方工程师同,除非发包方有特别限制,但应书面通知承包方。

  第七条施工准备

  一、承包方的施工准备工作

  1.设计完成经发包方确认后_______日内,承包方向发包方提供施工图_____套,承包方应派员参加由发包方组织的施工图设计会审和交底会议。发包方提出书面会审纪要。

  2.会审纪要决定修改设计的,承包方应予修改。设计工期顺延。

  3.设计图纸经会审确定后,承包方即应组织设备、原辅材料采购和构件制作加工。

  4.编制施工组织设计文件和施工方案;制订施工进度计划和材料、构件、施工机械设备进场计划。以上方案和计划必须在合同约定的施工准备期限届满前天送交发包方。

  5.构件已制作,具备发运安装条件时承包方应书面通知发包方,准备进场安装。

  二、发包方的施工准备工作:

  1.应在施工准备期届满前做好本工程场地内外施工车辆进出道路的修通,以可承载汽吊通过作业为准;接通施工现场施工用水源及照明和动力电源,包括水表、电表、配电箱配置,以能满足用水用电的需要;施工场地平整压实,可承载吊装作业和堆放钢构件;拆除现场和进出道路的障碍物,保障作业车辆和机械的进出。以上工作概括为“三通一平”,发包方保证符合进场施工的条件,并承担前述工作的费用。

  2.埋设基础地脚螺栓。

  3.向承包方提供施工场地的工程地质资料、地下管线资料及水准点和座标控制点等,对资料的准确性负责。

  4.协调处理好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树古木及文物的保护工作,并承担前述事项的费用。

  5.办理好建筑施工许可证及其他施工所需证件。

  6.提供经建设行政主管部门审查批准的施工图。

  7.协助承包方办理建筑企业异地许可证等证件。

  8.发包方应施工准备期届满前完成前述工作,并向承包方发出进场施工的书面通知。

  第八条工程期限及顺延

  一、本合同总工期为_______天,为不连续相对确定期间,从发包方支付定金(或预付款)第_________日起算。

  二、工期组成及实际起止时间按以下计算:

  1.设计期限为_______天,以承包方收到发包方本合同约定的全部据以设计的有效资料起至施工图交发包方审查确认日止。

  2.制作及施工准备期为_______天,从承包方收到发包方施工图设计会审通过的`通知之日的第________天起,至承包方构件制作已具备发运安装条件,向发包方发出进场安装通知日止。

  3.施工工期为________天,从承包方接到发包方书面进场施工通知、对基础复测合格交接后的第________日起至工程完工,发包方接到承包方竣工验收报告日止。如工程分区段安装施工的,则施工工期分别从各区段基础交接后第__________日开始计算至各区段完工日止,各_________天。

  二、工期顺延

  1.在设计期间发包方提出设计变更的,设计期限顺延。如导致增加设计工作量或返工的,追加设计费。

  2.在施工准备期间如发包方提出设计变更或材料、设备变更的,则对重新设计、材料采购、制作的时间顺延,并追加设计费和赔偿因重新采购或重新制作给承包方造成的经济损失。

  3.施工期间遇下列情况之一的,工期相应顺延:

  3.1进场后,发现工地现场不具备进场施工条件、无法进场施工或缺少许可证件的,工期顺延至具备进场施工条件和领取施工许可证时。

  3.2发包方提出设计变更,导致工程量增加或已完工程的返工或已制作构件重新制作,工期相应顺延;

  3.3由于发包方提供的工程地质资料不准备或基础工程不符设计要求导致施工进行困难或暂停,工期顺延至前述障碍消除时;

  3.4一周内非承包人原因停水、停电、停汽造成停工累计超过8小时的,按每8小时顺延一天计;

  3.5因工程师签证不及时而影响下一道工序施工的,自应签未签之日起至影响消除日止,工期顺延;

  3.6未按合同约定的时间和金额足额支付工程款的,工期顺延至按约定金额支付时;

  3.7因人力不可抗拒的因素而延误工期及国家强制性规范要求停止作业的,工期顺延;

  3.8非承包施工的前一工序未完成,导致承包方停工等待的,工期顺延;

  3.9合同和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。

  4.实际发生的设计工期、施工准备工期和施工工期按本条规定计算。三阶段实际工期相加未超出约定的总工期的,则为按期竣工或提前竣工。

  四、暂停施工

  1.工程师确有理由认为必须暂停施工时,用书面形式通知承包方,并在停工通知发出后24小时内书面提出处理方案。承包方实施处理方案后,以书面形式提出复工要求。工程师应在收到复工要求后24小时内作出是否复工的决定,逾期则视为同意复工。

  2.停工并非承包方原因造成的,则由发包方赔偿承包方损失;责任是第三方时,则发包方对第三方取得追偿权。

  第九条材料、设备供应

  一、发包方供应的材料和设备

  1.本工程由发包方提供的材料设备详见附件_____:《发包方提供材料、设备一览表》。

  2.《发包方提供材料、设备一览表》内容应当包括:材料设备的名称、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间、地点。

  3.发包方提供的材料、设备必须附有产品合格证,发包方对其质量负责。

  4.发包方应按一览表中的约定内容提供材料、设备。提前交付的,承包方有权拒收;迟延交付的,工期相应顺延,并赔偿承包方停工、窝工损失。

  5.发包方将材料设备交付承包方,双方应进行清点和核对。品种、规格、型号等与一览表不符的,承包方有权拒收。承包方接收材料、设备后即负有保管责任。

  二、承包方采购和提供材料、设备

  1.承包方应按合同和设计要求和有关标准采购材料、设备,并应附有产品合格证。属承包方制作的构件,应提交承包方质检部门检验合格的报告。

  2.承包方对由其采购、制作和提供的材料、构件、设备的质量负责。

  3.承包方运送材料、设备、构件到工地后,应通知工程师或其代表清点检验。工程师或其代表应在收到通知后24小时内清点检验,并在送货清单或检验申请上签字。

  4.发包方提出材料代表的,应在取得设计单位认可后代用。承包方提出材料代用的,应通知发包方。发包方在接到通知后2天内作出答复,逾期则视为同意,承包方应将代用材料报告、设计单位意见及费用书面通知发包方。

  三、材料检测检验

  1.双方均有权对材料、设备提出检测检验或复验。经检测检验或复验符合质量要求的,费用由提出方承担;不符要求的,费用由材料提供方承担。

  2.因检测检验或复验影响施工的,责任属发包方的则工期顺延,责任属承包方的则工期不予顺延。

  3.按《建筑法》规定,发包方不得指定承包方购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备,或者指定生产厂、供应商。

  第十条安全施工

  一、承包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包方承担。

  二、发包方应对其派驻在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。因发包方原因导致的安全事故,由发包方承担责任及发生的费用。

  三、在承包方进场施工至交付工程的整个期间,发包方人员除工程师和其他指定的工作人员外,未经承包方现场管理人员许可,不得擅自进入施工现场,否则发生人身事故均由发包方负责并承担费用。

  四、发包方应在其认为必要的改所设立安全警告牌或安全公告栏。

  五、承包方在进场施工前组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训,不得上岗作业。

  六、发生重大伤亡事故及其他安全事故,承包方应按有关规定立即报告有关部门并通知工程师。同时按有关部门要求进行处理,费用由事故责任方承担。

  第十一条工程质量

  1.承包方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。

  2.承包方必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。

  3.承包方应建立ISO9001质量保证体系或符合其特点的质量保证体系。承包方应按该保证体系运行,有效控制工程质量。

  4.承包方在施工中应自觉接受工程师的质量监督,随时接受工程师的检查。发现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改,包括修理或返工,直至达到约定标准。

  5.工程师的检查、检测不应影响施工正常进行。如影响施工,检验不合格的,影响施工的费用和损失由承包方承担,检验合格的则由发包方承担,并顺延工期。

  6.承包方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时,应通知工程师进行中间结构验收。验收合格后进入下一道工序。

  7.如承包在施工中发生质量事故,应及时书面报告工程师。一般质量事故的处理结果由工程师报质检部门备案;重大质量故的处理方案应经设计单位、发包方、质检部门共同研究决定。

  8.自工程竣工验收合格日起,承包方对工程承担保修责任,保修金为合同总价的__________%,保修期为一年。

  第十二条工程验收

  一、基础地脚螺铨工程由发包方验收合格后,在承包方进场施工前交由承包方复验,复验发现不符要求的,发包方负责整改至符合要求,具备进场施工条件时,交承包方接收并进场施工。

  二、中间验收:钢结构主构件安装完毕,承包方自评符合设计质量要求后通知发包方组织中间验收。发包方在接通知后三日内不组织验收的,视为验收合格,承包方有权进入下一道工序。

  三、最终验收:全部钢结构工程完工后,发包方应自收到承包方竣工验收报造和竣工资料之日起7日内组织验收。验收结果分别按以下处理:

  1.验收合格的,发包方、承包方签字确认。实际竣工日期为承包方向发包方提交竣工验收报告日。

  2.经验收认为基本符合合同要求,有个别一般性问题需要整改,可在竣工验收证书上签字确认合格,但需在验收记录中注明存在的问题和限定整改的期限。承包人在限定期限内整改完毕并经发包方确认,则验收合格日期为在验收证书上签字确认日。

  3.验收不符合合同要求的,由发包方、承包方和监理工程师形成验收纪要,明确存在的问题和修改意见及期限。承包方在修改期限完成修改后通知发包方再次验收,但实际工期计算至首次提交验收报告日,修改期间应计入承包方的施工时间。

  4.发包方在收到承包方的竣工验收报告或再次验收报告后14日内不组织验收或组织验收后______日内无书面修改意见的,则视为工程已经验收合格,发包方应按合同约定支付工程尾款。

  四、因特殊原因,发包方要求部分单项工程甩项竣工的,双方另行签订甩项竣工协议。

  五、工程未经竣工验收或验收不合格的,发包方不得使用。如果使用则视为工程合格,有关质量等问题由发包方承担责任。

  第十三条工程价款的支付与结算

  一、工程款支付:

  1.合同生效后______日内,发包方应支付合同总价的_________%预付款(或定金),计人民币____________万元。

  2.施工图会审确定后三日内,发包方支付合同总价的_________%的备料款,计人民币____________万元。

  3.钢结构主构件进场后三日内,发包方支付合同总价的__________%进度款,计人民币____________万元。

  4.围护材料开始场后三日内,发包方支付合同总价的__________%进度款,计人民币___________万元。

  5.钢结构工程施工完工后五日内,发包方支付合同总价的__________%进度款,计人民币____________万元。

  6.钢结构工程验收合格后七日内,发包方支付至工程总造价的_________%计人民币_______________万元。

  7.保修金为合同总价的___________%,保修期满后15天内一次性支付。

  8.前述合同总价系指合同签订时确定的工程总造价,如工程总造价在合同履行中按约定作增减时,其各阶段支付比例不变,支付金额作相应增减。

  9.发包方在合同约定的付款时间不能支付工程款时,在承包方催告后7日内仍不支付的,承包方有权中止合同履行,待发包方支付后恢复施工。停工期间损失由发包方承担,工期顺延。如在催告后28天内不支付的,则承包方有权解除合同,发包方赔偿一切损失。

  二、结算

  1.承包方应于工程竣工验收后合格后或视为合格后14日内向发包方提交工程结算报告及结算资料。

  2.工程最终造价按本合同第四条关于造价的约定和其他相关条款约定的方式、方法结算。遇本合同无约定的,适用国家有关规定。

  3.发包方自收到承包方的结算报告及结算资料后14日内给予确认或提出修改意见。期限内不作确认或不提修改意见的,则视为确认该结算报告。

  4.如结算报告的工程最终造价为固定合同价款,无增减时,则无需发包方确认即应按本条第一款关于工程款支付的约定时间支付工程款;如有增减时,则对增减部分进行决算。

  5.追加工程款、费用、赔款,如已经发包方签证确认的,则无需再次确认即应支付;尚未确认的,由发包方在收到结算报告和结算资料之日起14日内确认。

  6.发包方与承包方对工程款结算发生争议时应协商解决;协商不成的可委托双方认可的审价机构审价确定。

  三、其他事项:

  1.本合同材料采购、构件制作属承揽合同中的定作,涉及该部分的款项的税金由承包方在其住所地纳税,并由承包方按定作合同的规定开具相关货物销售发票。

  2.本工程安装部分款项为建筑业劳务价款,由承包方在安装工程所在地缴纳营业税,并开具相应发票。

  第十四条工程分包

  一、本工程发包方同意承包方进行分包。(注:如不同意分包,则删除本条。)

  二、承包方确定的分包方应具备相应的施工资质。

  三、分包工程的范围为____________________________________________。

  四、分包工程款由承包方与分包方结算支付。发包方未经承包方同意不得以任何形式向分包方支付各种工程款。

  五、工程分包不能解除承包方对发包方的义务和责任。承包方应在分包现场派驻相应管理人员,以保证本合同的执行。

  六、承包方按承包合同约定向发包方负责;分包方按分包合同约定向承包方负责;承包方和分包方就分包工程向发包方承担连带责任。

  七、分包合同由承包方与分包方签订,交发包方一份备案。(或:分包合同由承包方、发包方、分包方三方另行签订)

  第十五条奖励和违约责任

  一、奖励

  1.工程经验收获_________奖时,发包方一次性奖励承包方___________万元。

  2.工程提前完工,每提前一天发包方奖励承包方__________元。

  二、承包方的违约责任

  1.工程质量不符合合同和设计要求,应予返工或修理,并承担其费用。

  2.因承包方的原因不能在合同约定的期限或合同允许顺延的期限内竣工的,其工期逾期的违约责任为每天按工程总造价的万分之五计算赔偿发包方的损失,但赔偿额最高不超过合同总价的2%。发包人对工期逾期的索赔应在工程竣工后30日内提出。

  3.由承包方设计时,因设计错误造成返工时,发生的各种费用由承包方自行承担。承包人转委托他人的设计不符合合同要求的,由设计人承担设计责任。

  4.承包方的其它违约行为导致发包方损失的,应按《合同法》等相关法律规定赔偿损失。

  三、发包人的违约责任

  1.未按合同约定支付工程款,按日万分之五支付违约金,工期顺延。造成承包方停工、窝工的,赔偿损失。

  2.工程中途停建、缓建或由于发包人要求变更设计而造成停工、窝工、返工的,工期相应顺延,并赔偿承包方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遗散、材料构件积压等损失。

  3.发包方未及时向承包方发出指令、批准、或发出指令错误,赔偿承包方因此所受的损失;延误工期的,工期顺延。

  4.工程验收合格后,发包方未按合同约定支付工程尾款的,按工程总造价的日万分之五偿付违约金。

  第十六条其他约定

  一、合同担保

  1.为了保障全面履行合同,发包方和承包方相互可以提供担保。

  2.发包方选择按以下第_________种方式向承包方提供担保:

  2.1向承包方交纳___________万元履约保证金。

  2.2由第三人向承包方提供信用担保;

  2.3发包方向银行申请以下承包方为收款人的______个月的_______万元的银行承兑汇票交承包人,作为履约担保。

  3.承包方选择按以下第________种方式向发包方提供担保:

  3.1向发包方交纳__________万元履约保证金,返还时间为:_____________;

  3.2由第三人向发包方提供信用担保;

  4.如提供第三人信用担保的,担保合同另行订立。

  二、纠纷处理

  本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成的,按以下第______种方式解决:

  1.提交___________仲裁委员会仲裁;

  2.依法向人民法院提起拆讼。

  三、合同履行和纠纷处理和依据

  在本合同的履行中或争议处理时,按以下原则适用合同或法律。

  1.合同文件组成及优先次序为:

  1.1本合同;

  1.2本合同的补充合同;

  1.3合同施工图纸

  1.4合同履行中的补充协议、会议纪要、双方往来电报、传真、信函、联系单、通知书、确认书、验收报告等与本合同履行、变更、中止、解除、终止有关的各种书面函件。

  1.5招标书、投标书、中标通知书;

  2.本合同及其组成文件有约定的按约定执行;无约定的适用国家法律、法规、规章的规定。

  四、本合同结构排序依次为:条、款、项、目。例:十六条、第一款、第三项、第二目内容:“由第三人向发包人提供信用担保”;其“”为款,“3”为项,“3.2”为目。

  第十七条附则

  一、本合同一式________份,双方代表在合同上签字并盖单位公章后生效。合同文本发包方执________份,承包方执________份,报发包方建设行政主管。

  二、本合同附件共______份,发包方和承包方在上盖章后生效。其中:________.

  甲方(签字/盖章):__________________

  乙方(签字/盖章):__________________

  签订日期:______年______月______日

  钢结构建筑施工合同 10

  发包方(甲方):

  名称:

  法定代表人:

  地址:

  联系方式:

  承包方(乙方):

  名称:

  法定代表人:

  地址:

  联系方式:

  根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就甲方钢结构建筑工程施工承包事宜达成如下协议:

  一、工程概况

  工程名称:[具体工程名称]

  工程地点:[详细工程地址]

  工程内容及规模:本工程为钢结构建筑施工项目,包括但不限于钢结构主体的制作、运输、安装,屋面及墙面围护系统的施工,以及相关配套设施的建设。钢结构部分采用 [具体钢材型号及规格],建筑面积约为 __ 平方米,建筑高度为 __ 米。

  工程承包范围:乙方负责按照甲方提供的施工图纸及技术要求,完成钢结构建筑工程的全部施工工作,包括材料采购、加工制作、现场安装、调试、竣工验收等。

  二、工程期限

  开工日期:[预计开工年月日](具体以甲方书面通知为准)

  竣工日期:[预计竣工年月日](实际竣工日期根据施工进度确定)

  总工期:__ 天,自开工日期起计算至竣工日期。若因甲方原因(如设计变更、工程款未按时支付、提供的施工场地不具备施工条件等)或不可抗力因素(如自然灾害、政府行政命令等)导致工期延误,经甲方书面确认后,工期相应顺延;若因乙方原因导致工期延误,乙方应承担违约责任,每延误一天,按照合同总价款的 [__%] 向甲方支付违约金,累计违约金不超过合同总价款的 [__%]。若乙方延误工期超过 __ 天,甲方有权解除合同,乙方应退还甲方已支付的全部款项,并按照合同总价款的 [__%] 向甲方支付违约金。

  三、工程质量及验收标准

  工程质量标准:乙方应严格按照国家及行业现行的钢结构工程施工质量验收规范及相关标准进行施工,确保工程质量达到合格标准。如工程涉及特殊质量要求或高于国家标准的,双方应在合同附件中明确约定。

  验收标准:工程竣工后,乙方应提前 __ 天书面通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的 __ 天内组织相关人员(包括但不限于甲方代表、监理单位、设计单位等)进行验收。验收依据为施工图纸、合同约定的质量标准以及相关规范。验收合格的,双方应签署验收报告;验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到合格标准,整改费用由乙方自行承担。因乙方原因导致工程质量不合格给甲方造成损失的,乙方应承担全部赔偿责任。在质保期内,如发现工程质量问题,乙方应在接到甲方通知后的 __ 天内进行维修,维修费用由乙方承担。

  四、合同价款及支付方式

  合同价款:本合同总价款为人民币 __ 元(大写:[大写金额] 元整)。此价款为固定总价,包含完成本合同约定的全部工程内容所需的费用,包括但不限于钢结构材料采购、制作、运输、安装、调试、检测、验收、税费等一切费用,除因甲方提出的设计变更或不可抗力因素外,合同价款不再调整。

  支付方式:

  预付款:合同签订后 __ 天内,甲方向乙方支付合同总价款的 [__%] 作为预付款,即人民币 __ 元(大写:[大写金额] 元整)。

  进度款:乙方完成钢结构主体安装并经甲方验收合格后 __ 天内,甲方向乙方支付合同总价款的 [__%],即人民币 __ 元(大写:[大写金额] 元整)。

  竣工款:工程竣工并经甲方验收合格且乙方提交全部竣工资料后 __ 天内,甲方向乙方支付至合同总价款的 [__%],即人民币 __ 元(大写:[大写金额] 元整)。

  质保金:合同总价款的 [__%] 作为质保金,即人民币 __ 元(大写:[大写金额] 元整)。质保期自工程竣工验收合格之日起计算 __ 年,质保期满后,如无质量问题,甲方在 __ 天内无息退还质保金。

  五、双方权利与义务

  甲方权利与义务

  有权对工程质量、进度、安全等进行监督检查,提出意见和建议,乙方应积极配合。

  负责协调施工现场周边关系,确保施工顺利进行,如办理施工所需的相关手续(如施工许可证等),但因乙方资质等问题导致手续无法办理的除外。

  按照合同约定及时支付工程款。

  向乙方提供施工所需的相关资料和文件,如施工图纸、地质勘察报告等。

  在乙方提出合理要求时,及时解决施工过程中出现的与工程相关的问题,如因设计变更导致的施工调整等。

  乙方权利与义务

  有权要求甲方按照合同约定支付工程款。

  按照合同约定及甲方要求组织施工,确保工程质量、进度和安全。制定详细的施工组织设计和施工方案,并报甲方及监理单位审批。

  负责施工现场的安全管理工作,制定安全管理制度,采取必要的安全防护措施,确保施工人员的人身安全和财产安全。因乙方原因导致发生安全事故的,乙方应承担全部责任,赔偿甲方因此遭受的全部损失,包括但不限于医疗费、误工费、赔偿金、罚款等。

  负责施工过程中的环境保护工作,采取有效措施控制施工扬尘、噪声等污染,遵守国家及地方有关环境保护的法律法规。因乙方原因导致环境污染的,乙方应承担全部责任,负责消除污染并赔偿甲方因此遭受的全部损失,如罚款、环境修复费用等。

  按照国家及行业规定提供施工所需的资质证书、营业执照等相关资料,并确保其真实有效。如因乙方资质问题导致工程无法正常进行或产生其他后果的,乙方应承担全部责任。

  负责采购本工程所需的钢结构材料及其他构配件,所采购的材料及构配件应符合国家及行业标准,并提供质量合格证明文件。乙方应对所采购材料及构配件的质量负责,如因材料及构配件质量问题导致工程质量问题或其他损失的,乙方应承担全部赔偿责任。在材料进场前,应提前通知甲方及监理单位进行检验,检验合格后方可使用。

  在工程竣工后,负责清理施工现场,做到工完场清,将施工现场及周边环境恢复至施工前的状态(因工程建设导致的合理变化除外)。

  按照合同约定的'工期要求组织施工,如遇不可抗力因素或甲方原因导致工期延误的,应及时通知甲方,并提供相关证明文件。经甲方书面确认后,工期相应顺延。

  在质保期内,负责对工程质量问题进行维修和保养。如乙方未在规定时间内履行质保义务,甲方有权另行委托他人维修,维修费用从质保金中扣除,不足部分由乙方补足。

  六、材料设备供应

  本工程所需的钢结构材料及其他构配件由乙方负责采购供应,乙方应确保所采购的材料及构配件符合国家及行业标准,并提供质量合格证明文件。对于关键材料(如主要钢材、防火涂料等),乙方应在采购前将供应商信息、材料样品等报甲方及监理单位审核,经同意后方可采购。

  乙方采购的材料及构配件到达施工现场后,应及时通知甲方及监理单位进行检验。检验内容包括但不限于材料的规格、型号、质量、数量等。经检验合格后方可用于工程施工;如检验不合格,乙方应负责及时更换,由此造成的损失(如工期延误、材料浪费等)由乙方自行承担。

  甲方有权对乙方采购的材料及构配件进行抽检,如发现质量问题,乙方应无条件予以更换,并承担相应的损失,包括但不限于重新采购费用、工期延误违约金等。如抽检发现乙方多次提供不合格材料或构配件,甲方有权解除合同,并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。

  七、工程变更

  甲方有权根据工程实际需要提出工程变更,乙方应按照甲方的要求进行变更施工。工程变更应经设计单位同意,并出具设计变更文件。在接到甲方的工程变更通知后,乙方应在 __ 天内提交变更部分的施工方案及费用预算,经甲方及监理单位审核同意后实施。

  工程变更涉及合同价款调整的,双方应按照以下原则进行协商:

  合同中有适用于变更工程的价格,按照合同已有的价格计算变更合同价款。

  合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格计算变更合同价款。

  合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由乙方提出适当的变更价格,经甲方审核确认后作为结算依据。变更价格的确定应遵循公平、合理的原则,考虑成本增加、市场价格波动等因素。

  因工程变更导致工期延误的,工期相应顺延。乙方应在工程变更实施过程中,合理安排施工,尽量减少对工期的影响。如因乙方原因导致工程变更后工期延误超过合理期限,乙方应承担相应的违约责任。

  八、违约责任

  如甲方未按照合同约定及时支付工程款,每逾期一天,应按照未支付金额的 [__%] 向乙方支付违约金。逾期超过 __ 天的,乙方有权暂停施工,由此造成的工期延误及其他损失由甲方承担。如因甲方原因导致工程停工超过 __ 天,乙方有权解除合同,并要求甲方支付已完成工程的款项及相应的违约金、赔偿金。

  如乙方未按照合同约定的质量标准、工期要求完成工程施工,应按照合同约定承担违约责任。若工程质量不合格,乙方应负责无偿返工直至合格,由此造成的工期延误及甲方损失由乙方承担;若乙方延误工期,应按照每延误一天支付合同总价款 [__%] 违约金的标准向甲方支付违约金。如因乙方违约给甲方造成的损失超过违约金的,乙方还应承担赔偿责任,赔偿甲方的全部损失。

  如乙方违反合同约定将工程转包或分包给他人,甲方有权解除合同,乙方应退还甲方已支付的全部款项,并按照合同总价款的 [__%] 向甲方支付违约金。同时,乙方应承担因转包或分包导致的工程质量问题、工期延误等全部责任,赔偿甲方因此遭受的全部损失。

  任何一方违反本合同约定的其他条款,应向对方支付合同总价款的 [__%] 作为违约金,并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约金不足以弥补对方损失的,违约方还应继续赔偿对方的损失。在履行合同过程中,如因不可抗力等不可预见、不可避免且不可克服的客观情况导致一方无法履行合同义务的,该方不承担违约责任,但应及时通知对方并提供相关证明文件,双方应协商解决合同的变更或解除等问题。

  九、争议解决

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间,除争议事项外,双方应继续履行合同约定的其他义务。

  十、其他条款

  本合同自双方签字(盖章)之日起生效。合同生效后,双方均应严格履行合同约定,不得擅自变更或解除合同。如需变更或解除合同,应经双方协商一致,并签订书面协议。

  本合同一式 __ 份,甲方执 __ 份,乙方执 __ 份,具有同等法律效力。

  本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议内容与本合同不一致的,以补充协议为准。

  发包方(盖章):__________________

  法定代表人(签字):____________

  签订日期:______年____月____日

  承包方(盖章):__________________

  法定代表人(签字):____________

  签订日期:______年____月____日

【钢结构建筑施工合同】相关文章:

建筑钢结构制作安装合同01-28

建筑施工合同09-01

建筑施工合同06-29

钢结构厂房项目工程施工合同04-29

钢结构工程施工合同范本03-31

个人建筑施工合同09-05

主体建筑施工合同07-25

建筑钢筋施工的合同02-20

承包建筑施工合同05-15