桥梁施工合同

时间:2022-03-08 20:14:41 施工合同 我要投稿

桥梁施工合同

  随着法律知识的普及,合同的使用频率呈上升趋势,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么常见的合同书是什么样的呢?下面是小编为大家收集的桥梁施工合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

桥梁施工合同

桥梁施工合同1

  发包人全称

  承包人全称

  项目经理姓名 资格等级 壹级 证书号码

  本工程于 20xx 年 10 月 21 日公开招标确定由承包人承建。 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章并结合XX市有关规定及本工程的招标文件要求遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就本工程建设施工事项协调一致订立本协议。

  一、 工程概况

  工程名称

  工程地点

  工程内容

  结构形式 /

  层/幢 /

  建筑面积 / 平方米

  工程立项批准文号 /

  资金来源 国有资金

  二、 工程承包范围

  承包范围包括XX设计研究院编制的 人行天桥施工图纸及设计变更主要有 1、土石方工程2、桥梁基础工程3、桥梁主体工程4、其它。

  三、 合同工期

  开工日期 20xx年 12 月 10 日

  竣工日期 20xx年 04 月 09 日

  合同工期总日历天数 120日历天

  四、 工程质量标准

  工程质量标准达到与该工程有关的质量检验评定标准规定的合格标准。

  五、 合同价款

  币种 xx人民币

  合同价(大写)

  (小写)

  根据《XX经济特区政府投资项目审计监督条例》本政府投资项目必须进行审计最终结算价格以《XX市审计局政府投资审计专业局审计报告》为准。

  六、 组成合同的文件

  组成本合同的文件包括

  1.本合同协议书

  2.中标通知书

  3.投标文件澄清纪要

  4.投标书及其附件

  5.招标文件及补遗

  6.本合同专用条款和补充条件

  7.本合同通用条件

  8.标准、规范及有关技术文件

  9.图纸

  10.工程量清单报价表

  11.工程报价单或预算书

  12.工程质量保修书

  13.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

  七、 本协议中有关词语含义与招标文件第二卷第7篇《合同通用条件》、第8篇《合同专用条件》定义相同。

  八、 双方承诺

  1.承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任并履行本合同所约定的全部义务。

  2.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项并履行本合同所约定的全部义务。

  九、 补充条款

  1.关于合同工期本工程开工日期20xx年12月10日暂定开工日期实际以开工令为准。竣工日期20xx年04月09日暂定竣工日期。

  2.关于工程保修期本工程保修期为1年。

  3.合同中没有适用或类似变更工程的项目单价变更价款的确定方法按现行工程造价管理规定计取后按本工程下浮比率15.67下浮最终结算价按市政府有关规定以市政府投资审计专业局审定价为准。

  4.如投标文件中有关施工技术、材料选用和验收标准等方面的要求与招标文件不一致以招标文件中的规定为准。

  5. 施工合同会审会议纪要为本协议的附件。

  十、 合同份数 本合同一式 12 份正本 4 份副本 8 份。

  十一、 合同生效

  合同订立时间

  合同订立地点

  发 包 人公章: 承 包 人公章:

  年月日:

桥梁施工合同2

  第一章 合同协议书

  甲 方:

  乙 方:

  按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,甲乙双方就本项目路基工程、桥涵工程、路基排水工程、路基防护工程的合作事宜,经双方协商同意签订本合同。本施工合同遵守和服从甲方签订的施工承包合同。

  第二章 合同的组成文件

  一、本施工合同协议书及补充合同条款。

  二、在合同实施期间,甲乙双方签订的任何其他协议及甲方发出的通知及文件,经双方确认的会议纪要、图表等。

  三、施工图纸、技术交底、施工技术规范及标准。

  四、由甲方牵头编制的总体施工方案。

  五、甲方现场管理人员根据工程需要提出的对乙方在施工管理、技术质量控制、文明施工要求等书面或口头的意见。

  第三章 工程概况

  一、工程名称:**************

  二、工程地点: *******

  三、承包范围及工程内容:合同范围内全部桥涵上、下部构造施工,包括承台、墩柱、盖梁、桥台搭板、垫石、桥台、肋板、耳背墙、护栏、防撞墙、桥面铺装、湿接缝、横梁、桥面板等部位的模板安拆(包括木模的加工制作和固定)、脱模剂、脚手架搭拆、钢筋加工、负弯矩张拉、混凝土浇筑、混凝土养护、基坑抽水、清淤……等所有工序的施工,范围内剩余全部路基排水工程、路基防护工程施工,包括排水沟、急流槽、骨架护坡、护面墙、挡土墙、挡土墙上防撞墙、格宾网、锚杆等部位的砌体砌筑、砌体土方开挖、边坡整修、砂砾垫层、超宽土方人工刷坡、砌体勾缝、抹面、砌体养生、临时排水设施……以及为进行以上工程而进行的一切准备工作;乙方负责为完成以上工程而进行的所有工序所需要的劳动力,小型机具、机械设备、租赁和使用,以及为进行本项目工程而需要的一切施工辅助材料等。

  第四章 合同价款及结算

  一、本工程按工程竣工支付,中途不支付进度款,方在工程竣工审计完合格后一次性支付给乙方,工程款支付方式按BT项目04定额下浮3%支付。

  二、本合同内各项目工程所需的劳务、机械设备及所有材料(除甲供材料外)其余材料和辅材、缺陷修复、水费、电费、管理、保险、个人所得税及利润等费用;含人员及设备进退场费用;以及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务费用。

  三、本合同为固定价额合同,合同履行期间无论材料、人工、机械及工程施工使用的任何物料的价格涨幅都不做单价调整。如若乙方中途退场的只按综合单价的80%计量。

  四、 发生下列情形之一的,甲方有权不给乙方计量支付:

  1.1 因乙方施工作业错误而增加的作业量及耗损的材料费;

  1.2 劳务作业成果质量不合格或未经确认的作业量及材料费;

  1.3 技术资料或检查证等签字不全的作业量;

  1.4 隐蔽工程劳务作业成果未经甲方和监理工程师检查签证的;

  1.5 未按规定程序办理变更设计手续而擅自变更设计的;

  1.6 乙方因自身原因造成的返工、修改的作业量及材料费。

  2.当乙方拖欠其职工工资、保险、福利费用和其他劳动报酬时,甲方有权从乙方劳务费中扣取并支付给当事人,同时视情节轻重,处以3倍及以下的罚款。

  3本合同涉及的综合单价为税后价,营业税、城市维护建设税及教育附加由甲方承担,其它税费由乙方承担并自行缴纳。乙方需按业主要求向甲方提供机械施工费等所有需要提供发票项目的正式发票(具体需提供发票种类最终解释权归甲方财务部),若提供的发票不满足要求甲方将不予支付工程款,发票涉及的税费由乙方自行承担。

  4 所有工程变更及合同外工程的结算需由项目部和施工方签认工程确认单,报公司总部审批后方可进入结算支付程序。

  5合同外工程量的确认;合同外工程量,在施工时发现工程量与图纸不符应立即停止施工,及时与工程部联系,由工程组织四方代表(工程部、技术部、现场负责人、施工队负责人)现场确认并填写确认单作为计量依据。否则,责任自负。

  七、诚信履约保证金:双方签订合同时,乙方应向甲方提交人民币一千万元 为诚信履约保证金,该保证金工程竣工后退还。

  第五章 工期及阶段工期目标

  一、总工期: 天,自 年 月 日开始至 年 月 日。

  二、总工期及阶段工期计划安排必须服从甲方根据工程进展情况作出的调整。

  三、用于施工的机械设备必须按甲方要求及时进场,并且在工程未达到合同约定的标准时限不得擅自提前退场。

  四、业主要求工期提前,则本合同的工期相应提前;由于业主的原因或重 大变更导致工期延长,业主同意工期顺延时,此合同工期相应顺延。

  第六章 物资、设备的供应

  一、甲供材料:甲方负责供应主材钢材、混凝土,与工程相关的其它所有材料及辅材由乙方负责。

  二、施工用电的主干线由甲方负责提供到二级箱并安装电表,二级箱及以下

  的配电(包括电缆、配电柜的购臵、安装)由乙方负责并承担电费;

  三、基坑开挖由甲方负责协调提供机械设备,乙方组织施工。

  四、甲方提供吊车、挖机、泵车等大型设备。工程施工中使用的其它机械、运输设备、小型机具等由乙方负责并承担费用。如若使用甲方机械设备为有偿使用,甲方的机械台班费用明细表附后,乙方使用时按相关机械台班费用结算。

  五、乙方自备材料、设备:

  合同约定施工项目使用的所有消耗材料、辅材、小型机具均由乙方承担。甲供材料因乙方管理不善、浪费等,超指标消耗的材料按甲方本合同附件二(甲供材料数量、价格表)或双方确认材料价格的200%的价格收取材料费,工程支付款中扣除。由乙方自购的材料,如果乙方找任何理由、借口不愿购买,为不耽误工期由甲方代购的,购买费用为材料费用加收10%管理费用,从乙方计价款中扣除。

  六、乙方在甲方处领用的周转材料(定型模板除外)、设备、机具等为有偿使用,按市场租赁单价收取租赁费,并由乙方自行负责保管、维修、养护,如若丢失或损坏由乙方承担赔偿责任。

  七、材料损耗:钢材损耗率为1%,混凝土损耗率为1%,超出规定损耗率部分甲方按其原价的两倍从乙方工程款中扣回。

  第七章 工程质量

  1.乙方严格遵守《招标文件》,严格按照施工设计图纸和施工规范组织施工,严格按程序办事,服从甲方质检人员(内部监理工程师)和驻地监理工程师的现场指示和检查,并配合质检人员和监理进行工作。为保证工程质量,甲方将不定期地对乙方施工工程进行抽查;如发现质量问题,除令其无偿返工外,还要承担违约责任,业主因质量不合格所有处罚金额由乙方承担。累计超过三次,甲方有权勒令乙方退场。乙方应及时上报验收工程,以便甲方统一安排,并提供有关的质量检验表、施工原始记录等资料。

  2.业主、监理工程师的有关质量的口头及书面文件,同样适用于乙方。

  3.乙方每道施工工序完成后,填报质量报验单及施工原始记录,经甲方质检人员检查验收合格后,方可进行下道工序施工。单项工程完成后,乙方提出验收申请,甲方质检部、施工分部共同进行验收,验收合格后报监理工程师验收;待合格后,报高级驻地和总监办及业主验收。交工验收合格后,该项工程暂告结束。

  4.分项工程合格率100%,优良率达到100%以上,质量事故(案次)零次。

  5.工程资料:乙方必须按照相关的公路工程技术规范、业主、监理工程师和甲方技术人员的要求认真填写及时报签工程资料,相关费用由乙方承担。

  第八章 工程变更

  1.任何设计变更均不能使本合同中止。

  2.因设计变更而增加或减少的工程量,乙方接受。以实际发生工程量为准。

  3.甲方负责全部工程的设计变更和索赔工作,如甲方有要求时,乙方应积极配合,并及时向甲方提供变更、索赔所需的原始数据和资料,以便甲方尽快上报业主。

  4.乙方在施工中提出的合理化建议及对设计图纸或施工组织设计的更改或换用,未经监理、业主的批准,乙方不得擅自实施,否则乙方承担由此发生的费用,并赔偿因此给甲方造成的损失,延误的工期不予顺延。

  第九章 施工安全

  一、乙方必须严格执行《建设工程安全生产管理条例》有关责任规定。

  二、乙方负责施工现场的安全工作并指派专职安全员,甲方负责监督管理。

  三、乙方要设臵专职安全员,对其施工人员进行安全施工教育,发现隐患及 时排除和制止,杜绝安全事故的发生。

  四、乙方在施工现场发生的任何人身伤亡事故和其他安全事故,凡非甲方人 员违章指挥造成的,其责任均由乙方负责。

  五、乙方在高压线、水上、水下、地下管线、易燃、易爆地段及有害环境下

桥梁施工合同3

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程项目协商一致,订立本合同。

  第一条 工程概况

  1、工程名称:

  2、分项工程名称:桥梁分项工程。

  3、工程地点:

  第二条 承包内容

  本标段的所有桥梁系梁、承台、肋板、立柱、盖梁及上部构造、附属工程等除桩基以外的所有工程。具体内容见附件《桥梁工程分包内容及单价清单》。

  第三条 承包方式及承包单价

  一、承包方式

  1、乙方按包工、包小型材料、包小型机械设备、包质量、包安全及文明施工、包验收合格、包保修的方式承包本工程。

  2、甲方负责钢筋、砼、压浆用水泥、支座、伸缩缝以及支座钢板和泄水管到现场的一切费用,其它材料及施工机械设备、工具等全部由乙方负责承包。相关的材料检测费、仪器设备标定等费用甲供由甲方负责,乙方自购由乙方负责。

  二、承包单价

  各分项承包单价见《桥梁工程分包内容及单价清单》。

  以上综合承包单价中已包括:工人劳务及伙食费用(含工人社保、福利等)、小型材料、机械使用、进出场费用、管理费、利润及安全文明施工、临时设施等全部费用,以及合同图纸明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

  第四条 施工工期

  1、本分项工程必须按甲方及业主要求的施工工期按时完成。桩基施工完成三至五个墩,由甲方通知乙方,在五天内进场。

  2、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够的机械设备及人力进行施工,技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。如果进度计划完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数,甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外安排人员或其他施工队伍来完成,大、小工按人头算每人每工日150~200元,在乙方进度款或结算款中扣除。

  3、每个分项工程如果乙方不能按甲方要求的时间开工和完工,甲方有权作出相应的经济处罚,处罚标准按情节轻重每天可处以200~20xx元。严重者甲方将另外安排施工队伍进场施工,所增加的费用(按双倍计)在乙方工程款或结算款中扣除。

  4、除甲方拖欠工程款外,乙方不能用以任何理由停工或变相停工方式来要求甲方处理,在停工期间,每停工一天,甲方将扣乙方工程款5000元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失,此款可以当月扣或者在结算中扣除。连续停工三天时,甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。

  5、乙方自动退场,甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方,弥补甲方的各项损失。

  6、如果因业主及甲方原因延误工期,经甲方签证后,工期相应顺延。施工进度必须满足业主和监理的要求,否则甲方有权依照监理和业主的要求进行处罚。

  第五条 质量标准及管理要求

  一、质量标准

  1、本工程应达到的质量标准:按照设计文件及国家、公路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工,工程一次合格率100%,质量达到合格标准。

  2、凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准,乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准,否则甲方不予验工计价。勒令不改者,甲方有权提前单方面解除合同,同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。

  二、管理要求

  1、乙方在施工期间必须服从甲方人员的管理,遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中,服从甲方相关人员的合理调配、安排,服从甲方的进度、质量和安全的管理。

  2、乙方必须服从建设办与总监办相关人员的监管。

  3、由于乙方质量原因造成的返工、材料损失、工期损失及相关责任由乙方承担。

  第六条 安全生产、文明施工管理要求

  1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程,及其它相关的标准、规范。

  2、遵守甲方制定的各项安全规章制度,服从甲方相关人员的管理。

  3、遵守甲方制定的文明施工规章制度,服从甲方的管理。

  4、乙方从事特殊工种的人员必须持证上岗。

  5、若乙方在生产过程中由于违反各种规程制度引起安全事故,乙方负全部责任,并且由此导致的政府相关部门、建设办与总监办的处罚由乙方自行负责,同时甲方也将追究乙方的责任。

  第七条 双方责任

  一、甲方责任

  1、负责技术交底和施工控制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。

  2、负责砼拌和、运输至施工现场。

  3、按期召开生产调度会,及时解决施工中出现的问题,按月下达施工生产计划,并检查落实情况。确保运梁车能畅通运到桥梁现场。确保桥梁现场地基密实,保证大型吊车能就位。

  4、 对乙方的施工进度、质量、安全进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工,限期整改并进行经济处罚。对屡次整改无效的,视为乙方违约,甲方有权终止合同并责令其无条件退场。

  5 、对乙方所完成合格工程量每月底进行验工计价。

  6 、工程量以设计图纸工程量计量,若设计数量错误按最终设计变更图纸进行计算。

  7 、混凝土浇筑时甲方搅拌站要随时保持和现场的联系,保证混凝土施工用量和甲供材的及时供应。

  8、及时对现场的测量放线和通知监理对乙完成的工序验收。

  9、对临时驻地建设只提供临时用地。甲方在拌合站提供70~80KW电源给乙方,乙方自行接至预制场,所有费用乙方自负。

  二、乙方责任

  1、严格按照施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工,完成甲方下达的施工生产计划。

  2 、遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求,文明施工达标,材料堆放整齐,创建标准化工地。随时接受甲方、公司、建设单位及工程监理的技术指导和监督检查,认真做好施工原始记录。

  3、承担由于自身原因造成的返工和不合格工程的一切损失。

  4、加强文明施工,保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到合同条款约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

  5、做好施工现场的环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫及安全防护设施工作(文明材料由甲方负责),并承担相应费用与责任。

  6、承担所属人员、设备的调遣、撤场等全部费用。

  7、在施工中应听从甲方的统一指挥,自觉搞好和其他单位的关系。

  8、如果因自身原因中途主动退场,乙方必须提前一个月以书面报告形式上报甲方,待甲方批准后方可退场,否则,视为乙方违约,因此造成甲方工程施工的一切损失由乙方赔偿。

  9、施工现场必须按公司的统一部署标准设置。

  10、乙方内部发生劳资纠纷,甲方不承担任何责任,并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款直接拨付工人工资与乙方租用其它施工设备、机具的租金(若有)。

  11、乙方自备的设备及小型机具(如架桥机、龙门吊、运梁车、钢筋加工设备,焊接设备、模板加工制作设备、砼振捣机具及其它小型机具等)必须符合国家现行技术及安全标准。在使用过程中,必须加强维修及保养工作,不能影响工程质量与进度。

  12、钢筋按图纸量加2%损耗由乙方包干,砼按图纸数量包干。

  13、每施工完一道工序,经甲方和公司技术人员及监理工程师检验合格后,方可进行下道工序施工;乙方提前6个小时通知甲方,未按规定通知甲方到现场进行检查,需重做检查,检查和返工的费用均由乙方承担。但检验要及时,最长时间为二个小时,否则视为合格。

  14、应接受甲方及监理工程师的随时抽查和重点检查,并提供必要的检查条件。

  15、配合甲方试验人员做好各种材料的取样及试件的制作。

  16、现场用电应按有关要求进行搭设。

  17、乙方进场的人员及小型机械设备必须满足施工进度的要求,如果赶工期甲方要求增加机械设备及人员,乙方必须无条件的服从。

  发包方:

  承包方:

   月 日

桥梁施工合同4

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程项目协商一致,订立本合同。

  第一条 工程概况

  1、工程名称:*********

  2、分项工程名称:桥梁分项工程。

  3、工程地点:*********

  第二条 承包内容

  本标段**************************-桥梁桩基、系梁、承台、肋板、立柱、盖梁及上部构造、附属工程等除梁板以外的所有工程,三项电源乙方自行解决。

  第三条 承包方式及承包单价

  一、承包方式

  1、乙方按包工、包材料、包机械设备、包质量、包安全及文明施工、包验收合格、包保修的方式承包本工程。

  二、承包单价

  承包单价:为*******

  以上综合承包单价中已包括:工人劳务及伙食费用(含工人社保、福利等)、材料、机械使用、进出场费用、管理费、利润及安全文明施工、临时设施等全部费用,以及合同图纸明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

  第三条 额外工程量

  发生的图纸变更等情况,由业主认可的监利等人员进行签字,并给付乙方相应资金。甲方不得扣留。

  第四条 付款方式

  1、当工程-桥梁桩基、系梁、承台、肋板、立柱、完工并由甲方、监理验收合格后甲方给乙方拨付工程款的百分之40。桥板安装和桥面混凝土完工合格后给付百分之20。护拦等其他工程全部完工并合格后给付百分之35。

  第五条 施工工期

  1、本分项工程必须按甲方及业主要求的施工工期按时完成。

  2、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够的机械设备及人力进行施工,技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。如果进度计划完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数,甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外安排人员或其他施工队伍来完成,大、小工按人头算每人每工日150~200元,在乙方进度款或结算款中扣除。

  3、每个分项工程如果乙方不能按甲方要求的时间开工和完工,甲方有权作出相应的经济处罚,处罚标准按情节轻重每天可处以200~20xx元。严重者甲方将另外安排施工队伍进场施工,所增加的费用(按双倍计)在乙方工程款或结算款中扣除。

  4、除甲方拖欠工程款外,乙方不能用以任何理由停工或变相停工方式来要求甲方处理,在停工期间,每停工一天,甲方将扣乙方工程款5000元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失,此款可以当月扣或者在结算中扣除。连续停工三天时,甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。

  5、乙方自动退场,甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方,弥补甲方的各项损失。

  6、如果因业主及甲方原因延误工期,经甲方签证后,工期相应顺延。施工进度必须满足业主和监理的要求,否则甲方有权依照监理和业主的要求进行处罚。

  第六条 质量标准及管理要求

  一、质量标准

  1、本工程应达到的质量标准:按照设计文件及国家、公路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工,工程一次合格率100%,质量达到合格标准。

  2、凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准,乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准,否则甲方不予验工计价。勒令不改者,甲方有权提前单方面解除合同,同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。

  二、管理要求

  1、乙方在施工期间必须服从甲方人员的管理,遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中,服从甲方相关人员的合理调配、安排,服从甲方的进度、质量和安全的管理。

  2、乙方必须服从建设办与总监办相关人员的监管。

  3、由于乙方质量原因造成的返工、材料损失、工期损失及相关责任由乙方承担。

  第七条 安全生产、文明施工管理要求

  1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程,及其它相关的标准、规范。

  2、遵守甲方制定的各项安全规章制度,服从甲方相关人员的管理。

  3、遵守甲方制定的文明施工规章制度,服从甲方的管理。

  4、乙方从事特殊工种的人员必须持证上岗。

  5、若乙方在生产过程中由于违反各种规程制度引起安全事故,乙方负全部责任,并且由此导致的政府相关部门、建设办与总监办的处罚由乙方自行负责,同时甲方也将追究乙方的责任。

  第八条 双方责任

  一、甲方责任

  1、负责技术交底和施工控制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。

  3、按期召开生产调度会,及时解决施工中出现的问题,按月下达施工生产计划,并检查落实情况。

  4、 对乙方的施工进度、质量、安全进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工,限期整改并进行经济处罚。对屡次整改无效的,视为乙方违约,甲方有权终止合同并责令其无条件退场。

  5 、对乙方所完成合格工程量每月底进行验工计价。

  6 、工程量以设计图纸工程量计量,若设计数量错误按最终设计变更图纸进行计算。

  7、及时通知监理对乙完成的工序验收。

  8、对临时驻地建设只提供临时用地。

  二、乙方责任

  1、严格按照施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工,完成甲方下达的施工生产计划。

  2 、遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求,文明施工达标,材料堆放整齐,创建标准化工地。随时接受甲方、公司、建设单位及工程监理的技术指导和监督检查,认真做好施工原始记录。

  3、承担由于自身原因造成的返工和不合格工程的一切损失。

  4、加强文明施工,保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到合同条款约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

  5、做好施工现场的环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫及安全防护设施工作(文明材料由甲方负责),并承担相应费用与责任。

  6、承担所属人员、设备的调遣、撤场等全部费用。

  7、在施工中应听从甲方的统一指挥,自觉搞好和其他单位的关系。

  8、如果因自身原因中途主动退场,乙方必须提前一个月以书面报告形式上报甲方,待甲方批准后方可退场,否则,视为乙方违约,因此造成甲方工程施工的一切损失由乙方赔偿。

  9、施工现场必须按公司的统一部署标准设置。

  10、乙方内部发生劳资纠纷,甲方不承担任何责任,并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款直接拨付工人工资与乙方租用其它施工设备、机具的租金(若有)。

  11、每施工完一道工序,经甲方和公司技术人员及监理工程师检验合格后,方可进行下道工序施工;乙方提前6个小时通知甲方,未按规定通知甲方到现场进行检查,需重做检查,检查和返工的费用均由乙方承担。但检验要及时,最长时间为二个小时,否则视为合格。

  14、应接受甲方及监理工程师的随时抽查和重点检查,并提供必要的检查条件。

  15、配合甲方试验人员做好各种材料的取样及试件的制作。

  16、现场用电应按有关要求进行搭设。

  17、乙方进场的人员及小型机械设备必须满足施工进度的要求,如果赶工期甲方要求增加机械设备及人员,乙方必须无条件的服从。

  第九条 工程质保期和质保金

  1、工程缺陷责任期为两年,工程保修期为五年。从工程通过交工验收合格之日起计。

  2、质量保修金:按乙方工程结算总价的5%计。在整个工程两年缺陷责任期满,若乙方所施工工程不存在缺陷,两年期满后一个月内付清;若乙方所施工工程存在缺陷,业主扣除了甲方的部分质量保修金,则甲方也相对应扣除乙方的部分质量保修金,余额退还乙方。

  第十条 争议解决

  1、双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商解决。

  2、向辽宁省盘锦市仲裁委员会申请仲裁。

  第十二条 其他

  1、禁止乙方以任何方式将本工程的全部或部分转包或分包给他人。

  2、本合同承包单价属于商业秘密,乙方不准泄露。否则甲方将追究乙方的法律责任。

  3、乙方及所属人员都必须以******************公司的名义出现,禁止以其他单位的名义出现。否则,甲方有权解除合同并清理乙方出场,相关责任由乙方自负。

  4、本合同自双方签字及甲方盖章后生效。工程竣工验收合格、工程余款结清,自行终止。

  5、本合同未尽事宜,双方共同协商解决或签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  6、本合同一式四份,甲方执三份,乙方执壹份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

桥梁施工合同5

  项目名称:_________________

  项目建设地点:_________________

  发包方(甲方):_________________

  承包方(乙方):_________________

  合同编号:_________________签订日期:_________________

  甲方:_________________

  乙方(施工责任方):_________________

  甲方承建之_____场地准备______,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下桥梁施工合同协议书,共同遵守执行:_________________

  一、工程内容

  按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容,具体为:_________________站、区间交通设施部分工程。

  二、方式

  甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算,但乙方需向甲方缴纳该结算总价的______80___________%为施工责任管理费,各类税、费均由乙方另行缴纳。

  三、组织领导

  1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。

  2.乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

  3.乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

  四、双方责任

  1.甲方责任:_________________(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

  (2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。

  (3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。 、

  甲方(盖章) ___________

  法定代表人(签章) ___________

  乙方(签章) ___________

  ____ 年 _____ 月 _____ 日

桥梁施工合同6

  发包方: (甲方)

  承建方: (乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,甲乙双方就本项目工程合作事宜,经双方协商同意签订本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程性质:

  4、承包工程范围及内容:

  5、工程造价:经双方商定,本承包合同全部工程造价为¥ (大写: )。本工程价款实行总价包干,合同履行期间无论材料、人工、机械及工程施工使用的任何物料的价格涨幅都不做单价调整。该总价包含实施和完成本合同内各项目工程所需的劳务、机械设备(吊车、挖机、泵车等由甲方提供)及所有材料(除甲方提供材料外)和辅材、缺陷修复、水费、电费、管理、保险、个人所得税及利润等费用;含人员及设备进退场费用;以及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务费用。

  6、工程期限:根据双方商定,本合同全部工程自 年 月 日开工至年 月 日竣工,工期个日历天,如因乙方原因逾期完不成本工程,每拖延一天,扣工程款 元。

  二、施工技术依据

  采用中华人民共和国行业标准JTJ041--20xx《公路桥涵施工技术规范》和JTG F80/1--20xx《公路工程质量检验评定标准》、JTG B01--20xx《公路工程技术标准》、[20xx]94号《公路工程国内招标文件范本》。

  三、施工与设计变更

  1、在组织施工中,必须遵照中华人民共和国交通部颁发的JTJ041--20xx《公路桥涵工程施工技术规范》和JTG F80/1-20xx《公路工程质量检验标准》以及设计文件的要求组织施工。每道工序完成后,必须经甲方委派的工程监理人员检验合格后,方可进行下一道工序的施工,并注意做好检验记录,填好相应施工资料。

  2、在组织施工中如必须变更设计,应按下列程序处理。

  (1)施工中发现设计文件有错误、或不能满足结构要求或因地质情况有实质性的变化等确需变更,乙方应及时报告甲方监理提出申请,由甲方在72小时内提出修改意见或变更设计的可行性文件给予书面答复,经甲、乙双方办理签证手续后,方可继续施工,工期相应顺延。

  (2)在施工中如遇设计变更超出原设计标准或规模时,须经原批准单位审批同意,甲乙双方办理签证手续后方可继续施工,在设计变更尚未批准前,乙方不能强行施工,工期相应顺延。

  (3)设计变更及其他变更签证费用均视为包含在工程总价内,工程价款不做调整。

  3、在施工中由乙方本身原因造成的停工、返工、材料构件的倒运等损失,由乙方自行承担。

  四、双方责任:

  1、甲方责任:

  A、会同工程所在协调地方及周边关系;协调电力架设、水源、料场等,确保“三通一平”;确保工作面得及时移交。

  B、派驻监理对原材料、工程进度、工程质量进行监督监控。

  C、负责向乙方进行技术交底。

  D、负责按合同规定的期限及形式支付工程款。

  E、监控乙方资金的使用。

  2、乙方责任:

  A、服从甲方及监理人员的技术监督和质量管理。

  B、乙方委派为项目负责人, 为技术负责人,负责现场管理工作。乙方代表及时向甲方提出开工报告、施工进度计划、交竣工验收资料及按照监理人员的要求整理好必须的内业资料。

  C、严格按照设计要求和技术标准要求自行筹措工程所需材料、劳力、机械,自行联络开工前必要的条件,并按照技术规范组织施工,确保工程质量,按合同规定的时间竣工和交付。

  D、保证现场整洁、有序,符合有关规定。交工前清理现场达到有关规范的要求,承担违犯规定造成的损失。

  E、确保项目的安全施工,要加强安全生产教育,杜绝事故的发生,出现材料设施、工程质量或人身伤亡等安全事故,自行承担责任。

  F、建立健全质量管理体系,内部实行自检、互检、专检制度,

  做好自检记录。并接受甲方及监理人员的检查指导,对其提出的问题及时解决。

  G、完善各种建筑材料的试验和实验规程,积极配合甲方及所派监理人员的实验工作;各分项工程开工前,必须向甲方及监理人员提交砂浆和砼配合比报告,各种实验费用由乙方承担。

  H、负责工程成品的保护工作直至竣工验收前。

  五、施工监理

  1、监理办法:

  由甲方委托有相关资质的.监理公司对工程进行全过程质量的监督控制。

  2、 公司委派监理工程师 同志为该工程监理。

  3、监理依据中华人民共和国行业标准《公路工程施工监理办法》、《公路工程质量检验评定标准》进行施工监理。

  六、材料要求:

  1、本工程所使用的全部材料均应达到合格标准。

  2、主材中钢材须选择莱钢或济钢总厂生产,水泥须选择青龙山或山水品牌,石灰须为一级灰,并提供每批产品合格证及试验报告,否则甲方有权拒绝使用,由此而造成的损失由乙方负担。

  3、砂采用水洗中粗砂;碎石采用优质石子,无黄皮、针片状含量符合规范要求;片石、块石采用优质青石,无黄皮,尺寸大小符合规范要求。

  七、质量与检查

  1、工程质量的验收标准按中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验评定标准》执行。

  2、检查和返工:乙方应认真按照标准、规范、设计和要求及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表或工程监理人的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表或其监理人的要求返工修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。以上检查检验合格后,在保修期内又发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任和发生的费用,赔偿甲方有关损失。

  3、工程质量要求:工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。如达不到合格条件,甲方代表或监理一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求时间返工,直到符合合格条件。因乙方原因达不到合格条件,乙方承担返工费用,工期不予顺延。双方对工程质量有争议时,由相关部门负责仲裁,但仲裁费用和由此而造成的经济损失,由败诉一方承担。

  4、隐蔽工程和中间验收:乙方自检合格后,在隐蔽工程和中间验收前48小时通知监理人员参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽工程和中间验收、验收部位和时间。乙方准备验收记录,检验合格,监理人员在验收记录上签字后,方可进行隐蔽工程的继续施工。工程符合规范要求,验收后72小时,监理不在验收记录上签字,可视为已经批准,乙方可进行隐蔽工程的继续施工。不管监理人员是否签字,乙方应对该隐蔽工程质量负全部责任。

桥梁施工合同7

  甲方(发包人):

  乙方(承包人):

  为确保乙方按期向甲方提交符合国家标准的工程,甲乙双方经协商一致,就乙方承包桥梁工程的相关事宜达成以下协议:

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包方式:乙方包工包料。

  4、工程期限:本合同签订之日为开工时间,总工期为60日,如遇不可抗力,工期顺延。

  二、质量要求

  合格,按国家现行桥梁工程施工质量验收规范执行。乙方对其承包的工程自验收合格之日起一年内免费保修(不包括人为原因造成的破坏),发生费用由乙方承担;保修期满后乙方对该工程结构质量终身负责。

  三、合同价款

  本工程采取固定总价承包。总价款为:人民币565000元。大写:伍拾陆万伍仟圆整,该价款为全部工程的包干总额。

  四、双方义务

  1、甲方义务

  (1)、协调政府部门的工作。

  (2)、按照合同约定支付价款。

  (3)、负责提供用电。

  2、乙方义务

  (1)、乙方保证其具有国家规定的承包该工程应具备的资质,乙方不得将承包的工程转包和分包。

  (2)、乙方应编制切实可行的施工方案,按照图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改,不得偷工减料。

  (3)、乙方应根据施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土等进行检验,未经检验或者检验不合格的,不得使用,甲方有权随时对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行抽检。

  (4)、乙方应做好工程质量检查和记录,接受发包人的检查。

  (5)、乙方应按国家规定做好施工安全防护工作,按规范施工。

  五、工程款的支付与结算

  1、乙方施工至600厚混凝土基础完毕7日内,甲方支付总价款的30 %,计人民币169500元。

  2、本工程桥拱部分完工经甲方验收合格后7日内,甲方支付总价款的30 %,计人民币169500元。

  3、工程竣工经甲方验收合格且乙方向甲方移交完相关工程资料等后7日内,甲方支付总价款的30%,计人民币169500元。

  4、工程竣工经甲方验收合格后一月内,甲方支付总价款的5%计人民币28250元,余额5%计人民币28250元为质保金,质保期为一年,质保期满无质量问题后一月内付清。

  5、乙方指定收款人:,收款账号:

  六、施工安全及责任承担

  1、乙方应按规范施工,加强安全管理,乙方人员在施工过程中受到人身损害或财产损失的,由乙方承担全部赔偿责任。

  2、乙方应在施工现场设安全标志、安全设施,施工现场发生事故造成他人人身损害或财产损失的,由乙方承担全部赔偿责任。

  3、甲方如因前述情形承担责任或遭受损失,有权在乙方工程款中扣除或通过其他途径向乙方追偿。

  4、乙方应保证程的质量符合国家有关建筑工程安全标准的要求,如因工程质量不符合标准而发生事故造成他人人身损害或财产损失的,由乙方承担全部责任。

  七、违约责任

  1、乙方如未能按期竣工,每逾期一日乙方按总合同价款的1‰向甲方支付违约金。若乙方逾期7日,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

  2、甲方如未能按合同约定支付工程款,每逾期一日甲方按总合同价款的1‰向乙方支付违约金。

  八、其他约定

  1、乙方指派 为工地现场乙方代表,如需变更,乙方需向甲方出具加盖公章的书面通知。

  2、如果回填土不够或者回填土不合格,由甲方提供土源,乙方负责运输。

  3、因本合同发生争议,由甲方所在地人民法院管辖。

  九、双方可对本合同未约定事项和本合同的变更签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  十、本合同经双方签字盖章后生效,一式四份,甲、乙双方各执二份,具有同等效力。

  甲方:

  乙方:

  地址:

  地址:

  法定代表人:

  法定代表人:

  委托代理人:

  委托代理人:

  联系电话:

  联系电话:

  签订日期:

  签订日期:

桥梁施工合同8

  甲方: 以下简称甲方

  乙方: 以下简称乙方

  依据《中华人民共和国合同法》等有关规定,经甲、乙双方在自愿、平等、诚信的基础上,订立本合同。

  一、承包形式:包工,包料。

  二、承包内容:

  三、质量要求,达到验收合格标准。

  四、甲方责任:甲方提供施工图纸,施工用水用电,负责组织验收;监督检查施工质量、进度及安全隐患。不合格的部分甲方令其整改和返工。

  五、 乙方责任:乙方按照设计图纸和规范施工,施工材料的采购必须是合格产品,必须全部附有合格证。采购的材料先经甲方、监理确认合格后再进场,砼浇筑用商砼,钢材用国标产品。要确保工程进度,工程质量达到合格。负责收集和整理工程资料,保证按时交接和归档。

  六、工程工期:开工日期: ;竣工日期: 。总日期 天。

  七、乙方于每月 日上报工程进度,甲方应于月底前按照工程量的 %拨款。

  八、工程进度,乙方必须报施工进度计划,必须在规定时间内完成施工任务,不准滞后,如不按计划施工,甲方有权裁减乙方承包工程量;乙方并承担经济损失,在没有特殊情况下工期每拖延1天,承担工程总款2%的违约罚款。

  九、 安全施工,文明施工:乙方负责对进场施工人员进行安全教育,进入施工现场带安全帽,施工用水、用电不准私拉乱接,防火防盗。乙方自备电箱,要求三级配电二极保护。文明施工,做到三清,六好。施工中出现一切安全事故和因此发生的费用乙方自负,乙方应服从甲方、监理的现场指挥及管理。如乙方不按合同要求和甲方指令进行施工,甲方即可令乙方暂停施工,由此造成的损失由乙方负责。

  十、材料管理:施工期间乙方应保护好施工现场用电设备材料,如有损坏乙方自负。所有施工材料和施工进度,要和甲方联系,作好施工记录和施工资料。竣工验收报甲方、监理审核。每道施工报甲方监理验收,并作记录。

  十一、工程保修,乙方按照本协议约定的时间和国家有关规定履行保修责任。保修时间按工程整体验收合格和各种手续办理完成并移交相关部门之日算起,保修期

  十二、工程造价 元。即人民币 (大写)元。

  十三、 本工程竣工验收合格后甲方付给乙方工程费 %,余款 %保质一次付清。

  十四、未尽事宜,由双方协商解决。

  十五、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,本合同一式两份,甲方双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

桥梁施工合同9

  甲方:,以下简称甲方

  乙方: ,以下简称乙方

  依据《中华人民共和国合同法》等有关规定,经甲、乙双方在自愿、平等、诚信的基础上,订立本合同。

  一、承包形式:包工,包料。

  二、承包内容:郴州市后营大道西段K0+201桥梁下部总体承包。

  三、质量要求,达到验收合格标准。

  四、甲方责任:甲方提供施工图纸,施工用水用电,负责组织验收;监督检查施工质量、进度及安全隐患。不合格的部分甲方令其整改和返工。

  五、 乙方责任:乙方按照设计图纸和规范施工,施工材料的采购必须是合格产品,必须全部附有合格证。采购的材料先经甲方、监理确认合格后再进场,砼浇筑用商砼,钢材用国标产品。要确保工程进度,工程质量达到合格。负责收集和整理工程资料,保证按时交接和归档。

  六、工程工期:接到甲方通知后三天必须设备进场。

  七、工程进度,乙方必须报施工进度计划,必须在规定时间内完成施工任务,不准滞后,如不按计划施工,甲方有权裁减乙方承包工程量;乙方并承担经济损失,在没有特殊情况下工期每拖延1天,承担工程总款2%的违约罚款。

  八、 安全施工,文明施工:乙方负责对进场施工人员进行安全教育,进入施工现场带安全帽,施工用水、用电不准私拉乱接,防火防盗。乙方自备电箱,要求三级配电二极保护。文明施工,做到三清,六好。施工中出现一切安全事故和因此发生的费用乙方自负,乙方应服从甲方、监理的现场指挥及管理。如乙方不按合同要求和甲方指令进行施工,甲方即可令乙方暂停施工,由此造成的损失由乙方负责。

  九、材料管理:施工期间乙方应保护好施工现场用电设备材料,如有损坏乙方自负。所有施工材料和施工进度,要和甲方联系,作好施工记录和施工资料。竣工验收报甲方、监理审核。每道施工报甲方监理验收,并作记录。

  十、工程保修,乙方按照本协议约定的时间和国家有关规定履行保修责任。保修时间按工程整体验收合格和各种手续办理完成并移交相关部门之日算起,保修期

  十一、工程造价 305000 元。即人民币 叁拾万零伍仟圆整 (大写)元。

  十二、 设备进场甲方支付五万,完成桩基础甲方支付伍万元,本工程竣工验收合格后甲方付给乙方工程费 95 %,余款 5 %保质一次付清。

  十三、未尽事宜,由双方协商解决。

  十四、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,本合同一式两份,甲方双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

桥梁施工合同10

  甲方:中国建筑第五工程局哈磴高速公路项目部(以下简称甲方)

  乙方:桥二队 (以下简称乙方)

  按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包

  合同条例》、《建设工程质量管理条例》以及相关法律、法规、结合本工程具体情况,甲方将哈磴高速公路第18合同段的部分工程承包给乙方施工,经双方友好协商,达成如下协议:

  第一条:工程概况。

  1、 工程名称:哈磴高速公路第18合同段。

  2、 建设单位:哈磴高速公路建设管理办公室

  3、 工程地点:乌拉特前旗西小召镇

  4、 工程内容:桥梁(下述桩号的桥梁设计施工图纸所包括

  的所有工程细目,以及施工过程中变更增加的项目)

  5、 施工桩号:K878+618,K880+785,K878+395,K879+511,K879+909,K880+284

  6、 开、竣工日期及要求:

  开工日期:20xx年__月__日。

  竣工日期:20xx年7月25日

  具体为:20xx年度完成桩基础,预应力空心板形成生产能力,20xx年7月25日全部交工。如遇人力不可抗拒的自然灾害(含地质变化),工期顺延。

  7、 乙方开工时必须进够不少于台钻机,其它配套设备、

  人员、均应满足工程施工要求。如果不能满足工程进度及质量方面的要求,甲方有权清退出场。

  8、 工程质量等级:优良。

  9、 工期损失金:因乙方自身原因造成的工期损失,每拖延

  一天罚款

  第二条:工程承包方式及结算方法。

  1、 本工程一律不设预付款。

  2、 甲方承包给乙方施工的工程,均采用甲乙双方协商的单

  价按乙方实际完成的工作量进行计价结算。该单价均已包括了为实施和完成该工程所需的劳务、材料、机械、试验、临时设施费、预制场,工棚等的临时征地费,工程临时用电、用水线路的架拆及工程用电、用水费用,人员设备调遣费用、安装、缺陷修复、管理、保险,个人所得税、工程照管及利润等费用。以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险,由乙方自负盈亏。

  3、 乙方所承包施工的工程,在未得到监理单位及建设单位

  计量前,不得以任何方式及理由向甲方索取工程款。

  4、 经甲乙双方协商后的综合单价见附表。合同签订后,甲

  乙双方均不能以任何方式或理由来改变此单价。

  5、 工程变更部分的单价,如合同中有的,套用合同清单单

  价,如超出合同清单之外的,按甲乙双方共同协商的单价。

  6、 工程量清单是合同的组成部分,清单数量为暂定工程数

  量,业主对工程数量的增减不减除乙方的合同义务,即不能作为乙方降低验收标准和调整单价的依据,也不能作为乙方拒绝施工的理由。

  7、 施工过程中,乙方施工机械车辆所需油料,在甲方指定

  的加油站提供。在甲方支付乙方的工程款中扣除。

  8、 业主对甲方的有关工期、质量、进度、安全等方面的要

  求同样适用于乙方。

  第三条:工程计量及支付办法。

  1、 乙方每月只能向甲方申请计量款一次,计量款的支付时

  间按甲方与建设单位签订的施工合同中相应条款执行。但因建设单位延期支付计量款,甲方作相应延期。

  2、 业主计量款只能付至甲方专用帐户上,乙方可在甲方帐

  户内开设内部分户。甲方支付乙方计量款时,要求乙方提供帐号,支付时采用转帐的方式进行支付。

  3、 乙方必须派专人办理计量款的支付手续,并提供其身份

  证复印件给甲方财务部备案。否则,甲方有权拒绝支付。

  4、乙方申请的计量项目及工程数量,必须符合业主要求的

  手续,即只有合格的工程才予计量。乙方完成的项目达到验收标准后,按技术规范中符合计量规则要求的工程数量据实计量。

  5、甲方支付乙方计量款时,以乙方实际完成工程量的80%

  进行支付,并且要求乙方已完工程在质量、安全及文明施工方面,必须得到项目部、监理工程师及业主的认可。否则,因乙方工程质量、安全及文明施工不符合要求时,甲方有权拒绝支付乙方该月的计量款。

  6、 甲方拨付进度款时,予留20%作为工程质量、安全、合

  同履约及文明施工保留金。全部工程完工经项目部、监理及业主验收并发放竣工验收证书,,支付至乙方实际完成工程量的95%,余下5%作为工程质量保留金,保留金的期限以业主规定为准。

  7、 保修期间发生的缺陷修复及费用,由乙方承担,如委托

  甲方修复,修复费用由甲方从乙方保留金中扣除。缺陷期满甲方得到保留金,扣除乙方承担的工程缺陷修复费用后,将余额返还给乙方。

  8、 工程量具体计量程序及支付办法详见项目部编制的《施

  工队工程计量及支付办法》。

  第四条双方职责

  甲方职责:

  1、负责对乙方承包工程的技术交底、图纸会审工作,并协助乙方解决工程施工中的技术问题。

  2、 乙方施工的工程质量,安全工作按照国家施工验收规

  范,质量验评标准,安全规范和标准以及当地有关质

  量、安全的规定进行指导、监督与检查,协助乙方处理好质量安全事故。

  3、 甲方有权按照公司内部的管理制度对乙方施工作业 进行定期或不定期的质量、安全,文明施工,劳资等方面的检查并进行评定。根据评定结果进行奖、罚,对乙方达不到合同约定或甲方要求的,甲方在第二次警告后仍无改进者,甲方有权自行安排人员整改,其费用由乙方负责。

  4、 甲方有权对乙方财务实行监督、审查,制止不合理的财务开支,以确保工程款专款专用。

  5、 乙方承包工程的质量,进度不能满足甲方与建设单位签订的总承包合同要求时,甲方有权对乙方承包的工程量进行调整,并要求乙方对已完工程不合格部分进行整改,费用由乙方负责。

  6、 由于乙方施工质量达不到甲方要求,质量低劣且在整 改期限内无明显改观,甲方有权终止本合同,另选施工队伍,乙方应立即退场并无权要求支付任何附加费。

  乙方职责:

  1、 乙方按照自主经营、独立核算、自负盈亏的原则合

  法经营。工程施工期间必须服从甲方的工程管理及财务监督。

  2、 乙方进场7天内,应向甲方提交一份详细的施工进度表

桥梁施工合同11

  发包方:(甲方)

  承建方:(乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程质量、加快工程进度、提高工作效率,经双方协商,达成如下协议,并签订本协议以共同遵守执行。

  一、工程概况

  1、工程名称:广西桂林市*********桥工程

  2、工程地点:广西阳桂林市

  3、工程性质:总价承包

  4、承包工程范围及内容:

  桥长为38米,桥宽净16米,设计荷载公路Ⅱ级。

  工程内容:净12m+2×0.5m防撞栏杆,钢筋砼空心心板桥梁一座

  5、工程造价:经双方商定,本承包合同全部工程造价为¥525.187(大写: 伍佰贰拾伍万壹仟捌佰柒拾元整 )。

  6、工程期限:根据双方商定,本合同全部工程自20xx年10月15日开工至20xx年 12月30日竣工,工期77个日历天,逾期完不成本工程,每拖延一天,扣工程款1000元。

  二、施工技术依据

  采用中华人民共和国行业标准JTJ041--20xx《公路桥涵施工技术规范》和JTG F80/1--20xx《公路工程质量检验评定标准》、JTG B01--20xx《公路工程技术标准》、[20xx]94号《公路工程国内招标

  文件范本》。

  三、施工与设计变更

  1、在组织施工中,必须遵照中华人民共和国交通部颁发的JTJ041--20xx《公路桥涵工程施工技术规范》和JTG F80/1-20xx《公路工程质量检验标准》以及设计文件的要求组织施工。每道工序完成后,必须经甲方委派的工程监理人员检验合格后,方可进行下一道工序的施工,并注意做好检验记录,填好相应施工资料。

  2、在组织施工中如必须变更设计,应按下列程序处理。

  (1)、施工中发现设计文件有错误、或不能满足结构要求或因地质情况有实质性的变化等确需变更,乙方应及时以书面报告形式向甲方监理提出申请(并附变更图纸、工程量清单及单价),由甲方在72小时内提出修改意见或变更设计的可行性文件给予书面答复,经甲、乙双方办理签证手续后,方可继续施工。

  (2)、在施工中如遇设计变更超出原设计标准或规模时,须经原批准单位审批同意,甲乙双方办理签证手续后方可继续施工,在设计变更尚未批准前,乙方不能强行施工,工期相应顺延。

  (3)、在施工中河道挡墙及其它设施破坏后,由乙方负责修复,费用由乙方承担。

  3、在施工中由乙方本身原因造成的停工、返工、材料构件的倒运等损失,由乙方自行承担。

  4、本合同单价一次性包死,不因材料价格浮动而变更。

  四、双方责任:

  1、甲方责任:

  A、会同工程所在地乡镇领导协调地方及周边关系;协调电力架

  设、水源、料场等,确保“三通一平”。

  B、派驻监理对原材料、工程进度、工程质量进行监督监控。

  C、负责向乙方进行技术交底。

  D、负责按合同规定的期限及形式支付工程款。

  E、监控乙方资金的使用。

  2、乙方责任:

  A、必须服从甲方及监理人员的技术监督和质量管理。

  B、乙方委派 XXXX 为项目负责人, XXXX 为技术负责人,负责现场管理工作。乙方代表及时向甲方提出开工报告、施工进度计划、交竣工验收资料及按照监理人员的要求整理好必须的内业资料。

  C、严格按照设计要求和技术标准要求自行筹措工程所需材料、劳力、机械,自行联络开工前必要的条件,并按照技术规范组织施工,确保工程质量,按合同规定的时间竣工和交付,争创“优良工程”。

  D、保证现场整洁、有序,符合有关规定。交工前清理现场达到有关规范的要求,承担违犯规定造成的损失。

  E、确保项目的安全施工,要加强安全生产教育,杜绝一切事故的发生,出现材料设施、工程质量或人身伤亡等安全事故,自行承担责任。

  F、建立健全质量管理体系,内部实行自检、互检、专检制度,做好自检记录。并接受甲方及监理人员的检查指导,对其提出的问题及时解决。

  G、完善各种建筑材料的试验和实验规程,积极配合甲方及所派监理人员的实验工作;各分项工程开工前,必须向甲方及监理人员提交砂浆和砼配合比报告,各种实验费用由乙方承担。

  H、负责工程成品的保护工作直至竣工验收前。

  五、施工监理

  1、监理办法:

  由甲方委托有相关资质的监理公司对工程进行全过程质量的监督控制。

  2、广西华通高速公路有限责任公司委派监理工程师 XXXX 同志为该工程监理。

  3、监理依据中华人民共和国行业标准《公路工程施工监理办法》、《公路工程质量检验评定标准》进行施工监理。

  六、材料要求:

  1、本工程所使用的全部材料均应达到合格标准。

  2、水泥必须采用P.0. 32.5级、42.5级正厂合格水泥,钢筋采用正厂产品,并提供每批产品合格证及试验报告,否则甲方有权拒绝使用,由此而造成的损失由乙方负担。

  3、砂采用水洗中粗砂;碎石采用优质青石子,无黄皮、针片状含量符合规范要求;片石、块石采用优质青石,无黄皮,尺寸大小符合规范要求。

  七、质量与检查

  1、工程质量的验收标准按中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验评定标准》执行。

  2、检查和返工:乙方应认真按照标准、规范、设计和要求及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表或工程监理人的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表或其监理人的要求返工修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。以上检查检验合格后,在保修期内又发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任和发生的费用,赔偿甲方有关损失。

  3、工程质量要求:工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。如达不到合格条件,甲方代表或监理一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求时间返工,直到符合合格条件。因乙方原因达不到合格条件,乙方承担返工费用,工期不予顺延。双方对工程质量有争议时,由建设行政主管部门负责仲裁,但仲裁费用和由此而造成的经济损失,由败诉一方承担。

  4、隐蔽工程和中间验收:乙方自检合格后,在隐蔽工程和中间验收前48小时通知监理人员参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽工程和中间验收、验收部位和时间。乙方准备验收记录,检验合格,监理人员在验收记录上签字后,方可进行隐蔽工程的继续施工。工程符合规范要求,验收后72小时,监理不在验收记录上签字,可视为已经批准,乙方可进行隐蔽工程的继续施工。不管监理人员是否签字,乙方应对该隐蔽工程质量负全部责任。

  八、计量支付

  1、付款方式:本工程开工后,支付合同金额的10%。工程进度款:完成总工程量的一半时,支付有效合同价款的20%;工程全部完成,经县交通局验收合格,再支付有效合同价款的60%,暂留10%工程款作缺陷责任期质保金,保质期贰年。

  2、每次拨款应由乙方提交工程量计量清单,甲方及监理共同签字后,方可到村村通工程办公室和交通局财务科办理结算手续。

  九、验收、保修与结算

  1、工程具备交工验收条件,乙方按交通部规定,向甲方代表和监理提供完整的交工资料和交工验收报告。甲方代表或监理收到交工验收报告后,组织有关部门验收,并在验收后7日内,给予批准或提出修改意见,乙方按要求修改,并承担由自身原因导致返工修改的费用。

  2、甲方代表在收到乙方送交的验收报告7日内无正当理由不组织验收,或验收后7日内不批准,且不能提出修改意见,可视为交工验收报告已被批准即可办理交工手续,交工日期为乙方送交交工验收报告的日期。需修改后才能达到交工要求的,应为乙方修改后提请甲方验收的日期。甲方不能按约定日期验收,应以约定期限最后一天的次日算起,承担工程保管费用。

  3、交工验收以交通部颁发的《公路工程施工监理办法》、《公路工程质量检验评定标准》及施工图纸为依据,在交工验收时,乙方在向甲方提供竣工图纸的同时提供中间交工验收记录和内业资料等文件。

  4、交工工程已验收合格,从验收合格之日起15天内乙方向甲方交接完毕,如甲方不能按时接管,致使已验收工程发生损失,由甲方承担。如乙方不能按期交付,应按逾期竣工处理。

  5、交工验收合格后,甲方向省、市交通主管部门申请竣工验收,工程竣工验收后,乙方对工程质量进行保修,保修期为二年,费用由乙方承担。

  6、结算。工程验收合格及竣工验收文件办理妥善后,乙方向甲方提出结算报告,按合同约定的方法进行竣工结算,并将竣工工程交付甲方。

  十、合同纠纷的处理

  1、合同的内容及解释顺序:本合同以下的各个文件应认为是一个整体,彼此应能够相互解释,相互补充,如出现含糊不清或相互矛盾的情况时,以下列次序在先者为准。

  (1)、合同协议书及附件(含合同谈判中澄清文件)。

  (2)、中标通知书。

  (3)、投标书及其附录(含承包人在投标期间递交和确定并经业主同意对有关问题的补充资料和澄清文件等)

  (4)、专用条款(含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分)

  (5)、合同通用条款。

  (6)、技术规范。

  (7)、图纸。

  (8)、标书的工程量清单。

  (9)、招标书附表(辅助资料表)。

  (10)、构成本合同组成部分的其他文件。

  2、 在施工过程中或竣工后,甲乙双方关于合同或起因于合同的纠纷,首先由甲乙双方协商解决,协商不成时由仲裁委员会予以调解,调解不成时,任何一方均可向人民法院起诉。

  十一、附则

  1、 本协议6份,甲方、乙方、上级交通主管部门及监督部门各执1份。

  2、本协议书自承包人提供履约担保后,由双方法定代表人或授权的代理人签署并加盖公章后生效。在工程协议书全部竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

  3、本协议所含条款如对特殊情况有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附款,经审定后为本协议的附件,与本协议具有同等法律效力。

  4、本协议不因法人代表的变更而改变。

  甲方:(章) 乙方:(章)法人代表:

  (签字、盖章)

  授权代表人:(签字)合同签订日期:

  法人代表: (签字、盖章) 授权代表人:(签字)

桥梁施工合同12

  云南XX红高速公路第XX标段

  桥梁工程(劳务)施工合同

  合同编号:桥梁-劳务-001号

  甲方名称:

  乙方名称:

  合同签订时间: 20xx年 月 日

  桥梁工程(劳务)施工合同

  甲方:云南省XX高速公路第标段(XXXXXXXXX建筑有限公司) (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方) 合同签订地点:云南省XXXXXXXXXXXXXXXXX 合同签订时间:20xx年 月 日 鉴于:

  1、甲方是云南省XXX高速公路第X标段(K42+600~K45+500)段桥梁

  工程的合法施工承包单位;

  2、乙方申明有与本合同(劳务)工程施工相适应的施工经验和能力; 3、乙方已向甲方提交了编号为企业法人营业执照、编号为 × ××建筑劳务分包企业资质证书等证明主体资格的证明文件,并申明该证明文件真实合法。

  甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就劳务分包事宜协商达成一致,由甲方将本桥梁工程的劳务工作分包给乙方,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意订立本合同以资遵守。

  第一条 工程概况

  1、 工程地点: 。2、 分包范围

  2.1分包内容: 详见附件一《工程量及费用清单》。

  2.2为完成本合同分包内容必须实施的所有工作,包括但不限于附件一《工程量及费用清单》的工作内容,都属于分包范围。

  2.3甲方有权根据乙方施工过程中所表现的履约能力对2.1分包工程内容和数量进行调整,乙方需无条件服从。

  2.4在施工过程中甲方如需安排乙方合同以外的工作(比如抢险等),乙方必须无条件服从。

  第二条 标准化和工班管理

  1、甲方按照中国水电四局五分局晋红高速公路第IV标段项目部关于标准化的管理模式对乙方进行管理,乙方自愿服从并遵守中国水电四局五分局晋红高速公路第IV标段项目部有关标准化管理的规定。乙方在签约前已经详细查阅并了解了中国水电四局五分局晋红高速公路第IV标段项目部有关标准化管理的规定,甲方对乙方提出的疑问进行了阐释。

  2、甲、乙双方确认:在本合同第一条第二款分包范围的施工要素管理体系中乙方为 “中国水电四局五分局晋红高速公路第IV标段项目部第三工区桥梁工班”(以下简称为“工班”)。

  3、乙方法人代表(身份证号: )为履行本合同的现场全权代表,在本合同施工管理过程中称为班长。

  4、甲乙双方明确并理解:

  4.1“工班”是为了甲方对本合同项目的管理需要而设立的,不是独立的企业法人或其他经济组织,不具备对外从事民事活动及诉讼、仲裁活动的主体资格;

  4.2乙方不因“工班”的名称而自然与甲方产生人、财、物方面的权利义务关系;

  4.3乙方不得以“工班”的名称与任何第三方进行民事活动。如乙方违反本款约定,每发生一次,则按照本合同暂定总价的10%支付违约金;如给甲方造成损失,须按照所造成损失的1.5倍赔偿甲方;无论是否造成不良后果,甲方有权据此单方解除本合同。

  5、甲方对乙方管理和作业人员的工资采用标准化的管理模式发放,由乙方向甲方报送工资名单,甲方根据乙方委托将工资存入对应人员实名开立的银行账户,或者现金发放给对应人员。甲方发放乙方人员工资视为乙方已经领取的劳务费,在结算时扣除。

  第三条 质量

  1、工程质量检查和验收标准为: 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-20xx)、云南省、XX高速项目总承包部、XX标项目部颁布的与本工程 相适应的竣工验收规定、施工规范、工程质量评定验收标准、施工图文件、施工技术文件等。

  2、乙方必须严格按照施工规范、施工图纸及甲方现场技术人员的技术交底进行施工,本工程质量经双方研究,要求达到优质工程。

  3、隐蔽工程在甲方和现场监理检查之前不得覆盖或隐蔽。 4、如果质量不符合标准,乙方须承担返工修复责任。

  5、乙方必须配合甲方试验室取样、试件制作、拆模及同条件养护试件的倒运工作。

  6、按标准化管理要求,乙方必须按项目标准化管理要求建设合同内2#制梁场并达到验收标准。

  第四条 工期及进度

  1、开竣工日期:暂定为 20xx年4月1日开工, 20xx年4月1日竣工。(具体以晋红高速第IV标段项目部下达的开、竣工时间为准)。

  2、开工后,如遇下列情况,经甲方现场负责人签证后,工期相应顺延:

  ⑴、因业主原因,甲方不能按时提供施工用地、水、电源,道路未能接通(由乙方自行解决的水、电源、自建道路除外)影响施工。

  ⑵、甲方负责供应的材料、成品或半成品未能保证施工需要或因验交时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度。

  ⑶、因项目部提供的技术资料和技术交底不及时,以及监理、实验室检查签证不及时影响正常施工。

  ⑷、 人力不可抵抗的因素而延误工期。 第五条 安全

  1、乙方应遵守国家、地方政府部门、业主和监理颁布的一切有关安全生产和劳动保护的规定,执行甲方编制的施工组织计划中有关安全生产的要求。

  2、所有现场人员未经安全教育,不得上岗。特殊工种要经过专业技术培训,取得相关主管部门颁发的上岗操作证,在证件有效期内上岗操作。

  3、乙方作业人员的安全防护和劳动保护用品由甲方统一采购发放,费用由乙方承担。工作服由甲方按晋红高速IV项目部标准统一配送,费用由乙方承担。现场需配臵必要的安全设施和保护器材、设臵安全警告标牌。安全设施和标牌由甲方按项目部要求制作,乙方负责保管,如有损坏或丢失,由乙方重新添臵,费用由乙方承担。

  4、在施工过程中,乙方不得召集作业人员以任何理由围堵工区及项目部,否则造成的一切后果及损失均由乙方承担。

  5、乙方承诺:合同履行期间发生的各种安全事故(包括造成乙方员工和第三方的人身伤害),均由乙方自理,并承担一切责任和由此产生的全部费用;需向事故受害方(包括乙方员工和第三方)进行赔偿时,甲方可在无利害关系第三方的参与和见证下,代乙方履行赔偿义务,与受害方达成赔偿协议;甲方与受害方达成的赔偿协议对乙方有约束力,甲方代为支付的所有赔偿费用在乙方应付款项中直接扣除。

  6、乙方所有劳务人员必须经过体检合格后方能上岗,并保证年龄不能超过60周岁。

  7、乙方特种作业人员必须持证上岗,相关证件的取证、年审费用由乙方自行承担。

  第六条 材料

  1、为强化保管责任、杜绝浪费,除《甲方供应材料、设备、构配件配臵表》(附件三)、《甲方提供周转、低值易耗材料一览表》(附件四)以外的所有其他材料均由乙方采购,费用已包含在《工程量及费用清单》(附件一)的综合单价中;所有其他材料也可由甲方统一采购,在结算时按成本价(采购价+运输费+二次倒运费+装卸费+保管费,下同)扣除。

  2、《甲方供应材料、设备、构配件配臵表》(附件三)、《甲方提供周转、低值易耗材料一览表》(附件四)所列材料由甲方供应,费用由甲方承担。

  3、对甲方供应的材料,未经甲方书面批准,乙方不得自行采购。

  4、甲供材料由甲方统一运输至2#制梁场,乙方负责缷车、验收和保管。

  5、对甲方限量供应的材料,按施工图纸和合理损耗系数计算允许消耗量,主要甲供材料的允许损耗率见下表:

  实际消耗量超过允许损耗量的部分由甲方按成本价对乙方进行扣款。

  6、对甲方供应的材料,乙方不得倒卖或转让,否则每次按《工程量及费用清单》中暂定总价的5%支付甲方违约金。

  7、施工场地内材料的保管责任由乙方承担,如有损坏或丢失,由乙方赔偿。

  8、生产过程中产生的边角余料及废弃物资需由甲方物资办统一处理,乙方无权倒卖或转让,否则将按倒卖或转让物资双倍的价值进行处罚,并追究当事人及劳务队伍负责人的相关法律责任。

  第七条 机械和机具

  1、甲方提供的机械和机具详见《甲方提供施工机具、设备一览表》(附件五),除《甲方提供施工机具、设备一览表》(附件五)以外的所有其他机械和机具均由乙方采购,费用已包含在《工程量及费用清单》(附件一)的综合单价中;

  1.1根据工序安排乙方提供的架桥机、运梁车、门式起重机、压浆机、高速搅拌机、压浆泵、真空泵、张拉千斤顶、张拉油泵、吊车、模板及钢筋加工设备应能满足甲方工期及工程质量要求。

桥梁施工合同13

  第一部分 协 议 书

  发包人(全称):

  ____________________________________________________

  承包人(全称):

  ____________________________________________________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、 行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下列建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  _______________________________________________________

  工程地点:

  _______________________________________________________

  工程内容:

  _______________________________________________________

  工程立项批准文号:

  _______________________________________________

  资金来源:

  _______________________________________________________

  二、工程承包范围

  承包范围:

  _______________________________________________________

  三、合同工期

  开工日期:

  _______________________________________________________

  竣工日期:

  _______________________________________________________

  合同工期总日历天数__________________天

  四、质量标准

  工程质量标准:

  ___________________________________________________

  五、合同价款

  金额(大写):___________________________________元(人民币) ¥:___________________________________元(人民币)

  六、组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:

  1、本合同协议书

  2、中标通知书

  3、投标书及其附件

  4、本合同专用条款

  5、本合同通用条款

  6、标准、规范及有关技术文件

  7、图纸

  8、工程量清单

  9、工程报价单或预算书

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  十、合同生效

  合同订立时间:年 月 日

  合同订立地点:

  本合同双方约定

  后生效。

  发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)

  住 所: 住 所:

  法定代表人:法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  电 话: 电 话:

  传 真: 传 真:

  开户银行: 开户银行:

  账 号: 账 号:

  邮政编码:邮政编码:

  第二部分 通用条款

  一、词语定义及合同文件

  1.词语定义

  下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义。

  1.1 通用条款;是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。

  1.2 专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

  1.3 发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

  1.4 工程师:指发包人指定的履行本合同的己方代表,或发包人委托的监理单位派出的总监理工程师。其具体身份和职权由发包人、承包人在专用条款中约定。

  1.5 承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

  1.6 承包人代表:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

  1.7 设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

  1.8 监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

  1.9 工程:指发包人、承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

  1.10 合同价款:指发包人、承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

  1.11 追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合 同价款的方法增加的合同价款。

  1.12 费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经费支出。

  1.13 保留金:指合同双方约定按一定比例在工程价款中提留,用于工程缺陷修补的款项。

  1.14 接收证书:指发包人在工程或分项工程通过竣工验收后,签发给承包人的工程接收凭证。

  1.15 缺陷责任期:指承包人在工程竣工后,对所建工程的存在缺陷及在使用过程中暴露出来的缺陷或损害负有修补责任的期限。

  1.16 履约证书:指发包人在承包人按照合同约定履行责任,于缺陷责任期满后签发给承包人的完成合同履约的凭证。

  1.17 保修期:指承包人在工程或分部工程竣工后,对所建工程在一定时限内出现的质量问题负有保修责任的期限。其期限自工程或分部工程接收证书上注明的竣工日期起,至质量保修书(合同)约定的期限止。

  1.18 工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。

  1.19 开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。

  1.20 竣工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

  1.21 图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

  1.22 施工场地:指出发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

  1.23 书面形式:指合同书、纸质信件和数据电文(包括传真、电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

  1.24 违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

  1.25 索赔:指合同履行过程中,对于非己方过失,而是因对方原因造成实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

  1.26 不可抗力:指合同履行中发生的不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

  1.27 小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间); 规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日的次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。时限的最后—天的截止时间为当日24时。

  2.合同文件及解释顺序

  2.1 合同文件应能相互解释,互为说明。除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

  (1)本合同协议书

  (2)小标通知书

  (3)投标书及其附件

  (4)本合同专用条款

  (5)本合同通用条款

  (6)标准、规范及有关技术文件

  (7)图纸

  (8)工程量清单

  (9)工程报价单或预算书

  合同履行中,发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  2.2 当合同文件内容界定不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人、承包人协商解决。双方也可以提请工程师作出解释。双方协商不成或不同意工程师的解释时,按本通用条款38条关于争议的约定处理。

  3.语言文字和适用法律、标准及规范

  3.1 语言文字

  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

  3.2适用法律和法规

  本合同文件适用中华人民共和国的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规,由双方在专用条款小约定。

  3.3适用标准、规范

  双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的,约定适用地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。属强制性标准的,发包人、承包人必须遵守。 国内没有相应标准、规范的,由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求,承包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人承担。

  4.图纸

  4.1 发包人应按专用条款约定的日期和套数,向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由发包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务。

  4.2 承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第三方。本合同终止后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。

  4.3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

  二、双方一般权利和义务

  5.工程师

  5.1 发包人派驻施工场地履行合同的代表,在本合同中称工程师。其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明。

  5.2 实行工程监理的,发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

  5.3 监理单位委派的总监理工程师在本合同中也称工程师,其姓名、职务、职权由发包人、承包人在专用条款内写明。其职权应与发包人派驻现场履行合同的代表相区别。二者职权发生交叉或不明确时,由发包人予以明确,并以书面形式通知承包人。

  5.4 合同履行中,发生影响发包人、承包人双方权利或义务的事件时,负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对此处理有异议时,按本通用条款第38条关于争议的约定处理。

  5.5 除合同内有明确约定或经发包人同意外,负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

  5.6 不实行工程监理的,本合向中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表,其具体职权由发包人在专用条款内写明。

  6.工程师的委派和指令

  6.1 工程师可委派工程师代表,行使合同约定的自己的职权,并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应经发包人同意,并提前7天以书面形式通知承包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时,可将此函件提交工程师,工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外,发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

  6.2 工程师的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给承包人代表、承包人代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,工程师可发出口头指令,并在 48小时内给予书面确认。承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的,承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的,视为口头指令已被确认。承包人认为工程师指令不合理,应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书

桥梁施工合同14

  发包人:(以下简称甲方)

  承包人:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,乙方已充分了解工地的现状,甲乙双方就合同工程施工有关事项达成一致意见,订立本协议书。

  一、工程概况

  工程名称:环城路与西南路交叉口改造工程、东莞生态园龙岗大道修改段一标工程地点:东莞市东城区、寮步镇、石排镇

  承包范围:施工图设计范围内的匝道桥、人行天桥桩基工程

  承包规模:匝道桥共30条桩基(嵌岩桩),其中?1。4m桩基6条(约317M3)、?1。2M桩基24条(约814M3);人行天桥共15条桩基,其中?1。0M嵌岩桩10条(含生态园龙岗大道一标桩基8条,约44M3)、1。0M摩擦桩5条(约80M3),合计45条(约1031M/1255M3)。

  二、工程承包方式及内容

  1、乙方承包方式:包工、包机械(吊机、水电除外)、不包主材(砼、钢筋、检测管,但包其他零星及损耗性材料等)、包进度、包安全、包质量(主材责任除外)。

  2、乙方承包以下内容:包定位、埋设护筒、成孔、清孔、钢筋笼制安、埋设检测管、下钢筋笼、砼灌注、泥浆清运(包泥浆池和解决排放地点,甲方提供挖机开挖泥浆池)等所有施工工序内容及安全文明施工维护(防护材料甲方负责)、包机械场内场外转运、包生活及住宿,包人身安全等。

  三、合同工期及机械要求

  以业主或监理单位要求工程进度及机械数量为准。

  四、质量标准

  1、本工程质量标准要求达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

  2、本工程质量除必须达到以上标准外,还应满足招标文件第七章中的技术标准和要求。

  五、合同金额及付款方式

  1、合同金额:采用固定单价(只计砼和钢筋,并不计桩,只计有效桩长,其他未说明的项目费用均已包含在单价内),固定单价为:?1。4M、?1。2M桩砼265元/M3;?1。0M桩砼300元/M3;钢筋制安420元/T,另龙岗大道进出场补助壹万元,费另定合同总价为人民币¥336915元,结算总价按实际成桩量计算。如乙方因自身原因中途退场,工程款只结算合格桩基的70%。

  2、付款方式:承包方按业主或监理单位要求的机械设备、人员进场后开始施工时,付生活费总量为初定合同总价的10%,每检测完成20条桩支付已完工程量的70%(预付款在第一次扣除),全部完工并经相关部门检测验收合格后2个月内结清剩余款项。

  六、计量方式

  设计图纸数量只作参考,进度款按初验合格的成桩量计算(砼按M3、钢筋按T),最终结算按经相关部门检测验收合格的成桩量计算(砼按M3、钢筋按T)。成桩量=(凿除桩头后的设计成桩顶标高—终孔桩底标高)_3。14_(设计直径/2)。

  七、双方责任与义务

  1、甲方:

  1)负责协调业主、监理和其他单位,负责提供施工场地、测量放线和初期的安全围蔽。

  2)负责总体管理,根据业主、监理单位要求安排施工进度和施工部位。

  3)负责组织协调检测验收工作。

  4)负责提供主材钢筋、砼、检测管、水电和吊机,不包除此外的其他所有材料及机械设备。

  5)至少安排1名技术主管负责此工程项目的管理和协调工作。

  2、乙方:1)按甲方要求施工,安排人员配合施工过程中的检测验收工作。

  2)负责除以上主材、水电和吊机外的其他所有材料及机械设备、工具。

  3)负责钻孔设备场内转运。

  4)负责该工程范围内的安全和文明施工,具体按国家、广东省及东莞市有关的安全文明施工法律、法规、规范和强制执行,由此造成的损失金额由承包人全额承担。

  5)开工前甲方负责开挖探明地下管线、障碍物情况,乙方施工过程中负责保护已探明的地下管线及障碍物等,如因乙方原因造成损坏的,由乙方全额负责赔偿。

  6)负责除混凝土强度外出现的工程质量问题,比如检测发现断桩或沉渣过大等不合格情况,由此造成返工和其他损失费用由承包人全额承担,如乙方认为混凝土质量达不到要求可以拒绝接收。

  7)乙方自行解决工人住宿及生活问题。

  8)如由于乙方不按要求施工,造成进度滞后,每滞后一天处罚1000元,造成质量问题,除赔偿金及返工费用外,每次罚款¥5000元,造成安全问题,除赔偿金外,每次罚款¥20_元,不服从管理每次罚款2¥500元,另泥浆如污染现状路面每次罚款¥500元。

  9)至少安排1名现场主管负责内部管理和协调工作,同时配合甲方工作,工地现场人员的着装、安全帽等需按项目部统一要求自行配臵。

  10)单价已包含各种保险费用,乙方自行购买自身及工人的所有保险,除甲方机械原因伤害乙方外,所有的安全责任自行负责费用。

  八、工程变更

  如出现设计图变更按变更文件施工,工程量以变更审批文件为上限,超过部分不予计量,计算方法按第六条执行;单价按第五。1执行,如出现新施工项目重新协商定价。

  九、其他要求

  甲方现场主管负责人为白冰(环城路与西南路交叉口改造工程),电话:,曾纪锋(东莞生态园龙岗大道修改段一标),电话:。乙方现场主管负责人为,电话:。

  十、争议解决方式

  当双方发生争议时,可以通过友好协商解决,协商不成任何一方可向工程所在地人民法院起诉解决。

  十一、合同生效

  合同双方当事人约定本合同自双方签字后,于当天生效,至结清剩余结算款额时终止。本合同原件一式两份,发、承包人各执一份,具同等效力。未尽事宜,双方协商解决。

  发包人代表:承包人:

  联系电话:身份证号:

  签字日期:联系电话:

  签字日期:

桥梁施工合同15

  发包方:栾川县南环路改扩建工程三标段项目部(甲方)

  承包方: (乙方)

  为确保构造物施工的安全生产,保障工程施工的顺利完成,上列双方对甲方位于栾川县南环路改扩建工程第三标段 K4+198小桥 的构造物工程,经双方协商达成如下安全施工协议:

  一、甲方同意乙方按照安全施工的要求进行该工程的施工,乙方必须对施工人员严格管理和进行安全生产教育,保障施工合同期内没有人员伤亡事故发生,如发生伤亡事故,均由乙方负责。

  二、工程开始施工后,乙方必须首先按设置明显的安全施工标志和彩条布或防护网,夜间必须设置警示标志(警示红灯),以确实保障过往车辆及行人安全,若因安全标志设立或其他安全措施不到位,而所产生的任何经济及民事、刑事责任,均由乙方全部承担。

  三、乙方施工,必须在保障道路畅通和安全的前提下进行,乙方对施工挖出的废料和构造物施工用的构件及其他涉及施工的物品必须及时清运或放于安全地带,绝不允许影响车辆及行人的安全通行,若发生安全事故,全部由乙方负责。

  四、以上条款经双方协商自愿达成,如果乙方保障不了安全,甲方有权解除施工合同,终止乙方对该工程的施工行为和权利。

  五、该协议一式二份,甲乙双方各持一份,合同自签字之日起生效,到工程施工完毕后,自行解除。

  甲方(签字): 联系电话:

  乙方(签字): 联系电话:

  日 期: 年 月 日

【桥梁施工合同】相关文章:

桥梁工程施工合同03-03

施工工程合同03-07

钢筋施工合同03-02

个人施工合同03-02

围墙施工合同03-02

安全施工合同03-02

挡墙施工合同03-01

电力施工合同02-28

劳务施工合同02-27

装修施工合同02-24