承包施工合同范本
随着时间的推移，合同的'法律效力与日俱增，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编收集整理的承包施工合同范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
甲方：______________________________（以下简称甲方）
乙方：______________________________（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑施工承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将__________________工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：______________________________；地点：______________________________。
二、承包方式：______________________________
三、工程承包内容：______________________________
四、合同价款：______________________________
五、付款方式：______________________________
六、总工期要求_________个工作日。
七、甲方责任
1。甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。
2。甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1。乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
2。因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款__________________元。
九、工程质量、安全及保修
1。乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3。工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法
未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
甲方：______________________________
乙方：______________________________
日期：_________年____月____日
【承包施工合同】相关文章：
承包施工合同03-31
承包施工合同06-17
新版承包施工合同03-31
施工承包合同02-09
承包施工合同15篇06-30
房屋施工承包合同03-02
关于施工承包合同03-02
桥梁施工承包合同06-10
最新施工承包合同05-08