道路照明安装工程施工合同

时间:2022-09-10 17:40:56 施工合同 我要投稿

道路照明安装工程施工合同

  现今很多公民的维权意识在不断增强,合同的用途越来越广泛,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,以下是小编精心整理的道路照明安装工程施工合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

道路照明安装工程施工合同

  发包方(甲方):

  代表人:

  承包方(乙方):

  责任人:

  按照《中华人民共和国民法典》的规定,甲乙双方就_______________项目的道路照明安装工程达成一致意见,结合本项目工程的具体情况,订立如下协议,双方共同遵守。

  第一条、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、施工范围:

  4、承包方式:

  5、工程造价:

  6、工程工期:

  (1)从甲方通知乙方进场施工之日起计算,工期暂定为______天。

  (2)施工期间,如遇不可抗力,无法施工,则工期顺延。

  第二条、甲方责任

  1、甲方应积极配合乙方施工,给乙方施工创造有利条件,保证施工段内的.场地、通道平整畅通。

  2、甲方应在乙方通知验收后三日内组织验收。

  3、甲方应按照本合同的规定支付工程款。

  第三条、乙方责任

  1、按照国家电力工程质量标准,负担施工任务。

  2、负责协调电业局,办理施工许可、竣工验收,相关资料转移及手续的办理。

  3、在施工前,由乙方申报开工报告,报告经甲方同意后,方可进行工程施工。工程竣工后,乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。

  4、乙方应保证组织工作的工人具备相应资质,并保证安全文明施工,不得酒后作业。

  第四条、施工条件

  1、做好施工前的线路测量定位,并进行复测;

  2、基坑的回填夯实,要求夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。

  第五条、关于工期的提前与延迟

  1、甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时,应征得乙方的同意。

  2、因甲方未按约定完成工作而影响工期,工期顺延。

  3、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同,影响工期的,工期不顺延。

  第六条、工程质量与验收

  1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准,将按照《城市电力规划规范》中的有关规定验收。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。

  2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复检时,乙方应予办理复检。若复检合格,甲方承担复检费用,由此造成的停工,工期顺延;复检不合格,其复检及返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  3、由于乙方原因造成任何质量事故,其返工费用及因质量事故给甲方造成的损失均由乙方承担。

  4、工程竣工后,乙方通知甲方验收。验收合格后,由乙方协调电业局及相关部门办理验收、移交手续。

  第七条、保修期

  工程竣工验收后,开始计算保修期,保修______年。在保修期内出现由乙方原因引起的质量问题,乙方无条件保修。因使用不当所造成的一切责任事故,由使用甲方负责。

  第八条、工程价款与结算

  1、本工程无预付款。

  2、甲方应在工程竣工验收合格,建设单位付款后30个工作日内付至工程款的95%。剩余5%作为工程的质保金,自工程竣工验收合格之日起满一年后,一月内付清质保金。

  3、质保金在质保期满后,如不发生维修情况,由甲方返还乙方。

  第九条、安全条款

  1、乙方提供的施工图纸或做法说明,应符合10KV电力电缆埋地方式铺设施工及验收规范(GB50173-92)及电力部门的有关规定。

  2、由于乙方原因造成的任何安全事故,均由乙方承担一切经济损失。

  3、若是第三人造成的安全事故,甲方有义务协助乙方向第三人追究责任。

  第十条、争议解决

  1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

  2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,双方均可向工程所在城人民法院起诉。

  第十一条、附则

  1、本合同未尽事宜,双方另行协商约定。

  2、本合同正本______份,双方各执______份,具有同等法律效力。

  甲方:

  地址:

  联系人:

  联系电话:

  工程所在地:

  签订时间:______年______月______日

  乙方:

  地址:

  联系人:

  联系电话:

  工程所在地:

  签订时间:______年______月______日

【道路照明安装工程施工合同】相关文章:

道路工程施工合同02-14

安装工程施工合同07-21

电气安装工程施工合同06-14

消防安装工程施工合同07-21

安装工程施工合同通用07-21

道路绿化工程施工合同07-20

道路工程施工合同14篇03-20

道路硬化工程施工合同09-06

道路工程施工合同(合集15篇)06-22

机电工程施工设备安装合同04-22