班组施工合同（精选12篇）
在人们越来越相信法律的社会中，合同出现的次数越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编整理的班组施工合同，希望能够帮助到大家。
班组施工合同1
甲方：__________
乙方：__________
一、甲方以每立方___元(____元)的单价将桩的破除工程承包给乙方，具体计算以施工图纸计算。
二、施工范围:乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中，所有的桩应以锯桩机高的位置切割一定的深度，但不能伤及桩钢筋，破除后的`桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。
三、乙方进场后，甲方负责提供生活水电以及适量借支生活费用。乙方自带破桩工具(包括锯桩机)。在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合(如挖机配合清渣等)，确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。
四、结帐方式:甲方在乙方工程完工后_____天内，以现金的方式一次性付清工程款。
五、此协议由甲乙双方协商而定，双方必须严格遵守，积极履行。如有违反，则由违反方负完全责任。
六、此协议自签字之日起生产，待工程完工，甲方付清乙方工程款后自行失效。
甲方：__________
乙方：__________
时间：__________
班组施工合同2
甲方：_________________(公司)
乙方：_________________(技术调研项目管理委员会)
丙方：_________________项目工作组
项目名称：_________________
项目编号：_________________完成时间：__________________年_月_日至_年_月_日
丙、甲、乙三方就完成该技术调研项目一事达成本泥工班组劳务合同。
一、甲方履行下列职责
1、做好项目组成员之间的组织协调工作。
2、负责项目管理及评审工作，如组织项目申报、预评审、整理申报项目材料、项目的日常管理。在项目研究(制作)中期，检查项目进展情况。
二、乙方履行下列职责
1、按“项目申请书”内容对项目进行，把握项目方向和进度，发挥辅助作用;
2、审核项目的变更、延期与中止申请;
3、核实项目开支;
4、项目完成时，审阅提交的'研究报告和结题报告。
三、丙方履行下列职责
1、对项目的调研过程中，以节约、环保的原则，认真履行本调研项目小组的职责，并按“项目申请书”中预定的时间节点，做好调研工作;
2、根据项目进展情况和调研需求，申请调研款项;
3、保存项目档案材料。按《调研项目申请书》中的技术路线和预期目标要求，取得预期成果，并提交成果(技术、产品等);
4、在项目研究中期向甲方书面报告项目进展情况;
5、完成项目后，写出书面总结，提交项目成果(技术、产品等)及结题报告;
6、项目经费只能用于购买与项目相关的图书资料、调研、印刷相关材料、试验材料、论文、专利、材料证明、实验、检测设备等费用的开支，必须专款专用。
甲方(盖章) ___________
乙方(签章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
班组施工合同3
发包方：_____________项目部(以下简称甲方)
承包方：_____________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况：
工程名称：________________桥梁工程
工程地点：_____________________
工程工期：_________________天
第二条：承包范围
永安路桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。主要工作内容包括：清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、辅助梁板安装、辅助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、安全防护等。
第三条：承包方式
本合同采用包清工、包小型工具(铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等)、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。
第四条：双方责任和义务
一、甲方责任和义务
1、负责提供图纸并进行技术交底，质量交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。
2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。
3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。
4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。
5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。
二、乙方责任和义务
1、乙方一切食宿问题自行解决。
2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按200元/人.次罚款，在工程款中扣除。
3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。
4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行，施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意，方可更换，此项内容将作为月末考核内容之一。
5、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。
第五条：材料管理
1、甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应现场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。
2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。
3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量安全事故，由乙方承担一切经济损失。
4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作，对于甲方提供的.机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续，并应承担施工过程中的维修及保养的费用。小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权按照原价的1.5倍给予罚款。
5、乙方必须服从甲方的安排，合理使用材料，不得出现浪费现象，一经发现甲方将给予500—__元/次的罚款，情节严重者，将重罚。
6、乙方必须按照设计及规范要求施工，否则所增加的一切费用由乙方全部承担。
第六条：合同价款及付款方式
1、合同综合单价：_____________
模板施工：_____________元/平方米
混凝土施工：_____________元/立方米
砌石施工(桥底铺砌30cm厚、砂浆抹面)：____________元/平方米
钢筋制作安装：_________元/t
上述单价为综合价,包括与其有关的清基、排水、材料场内运输、脚手架施工、材料看管、砼养护、人工打夯、搅拌机安装拆除、安全防护及其他辅助作业，本工程实行闭口包干，施工中不再发生计时工、估工、点工等一切零星用工。
2、付款方式
本工程无预付款。每月25日验收合格后，按完成的合格工程量结算70%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。
3、由乙方原因造成的返工费用(包括材料、机械、人工等费用)由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。
第七条：工期
1、工期50天为控制目标。
2、乙方应遵从甲方的总体施工计划和工期要求。施工组织设计和工程进度计划一经甲方同意，应严格执行。
3、乙方自身原因造成的工期拖延，甲方将给予每拖延一天__元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场。
4、工程一经验收通过，乙方必须在一周内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，做到工完场清。
第八条：安全施工和文明施工
1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按苏州市有关部门规定做好安全教育、安全防护(包括为所属人员自备个人防护用品)等工作。本合同后附安全协议，作为本合同补充协议。
2、乙方必须保证安全、文明施工，发生安全事故，一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时，应立即抢救并负责保护好现场。
3、乙方如发生打架斗殴、与附近居民发生纠纷、无身份证、暂住证现象，损害总包单位企业形象、不按合同约定无故到市政府、业主方闹事等现象，甲方将根据情节严重程度给予每次500元罚款，罚款在当月工程款中扣除。
4、乙方应按甲方的管理要求做好文明施工，材料堆放整齐，及时清运乙方施工产生的建筑垃圾，做到工完场清，保持现场的整洁。乙方达不到甲方的文明工地标准要求时，甲方有权令其整改，并将对其处以相应罚款。
第九条：质量要求
1、本工程质量等级要求为优良，未达到100%优良，甲方将根据业主对项目的处罚的1.5倍对乙方进行处罚。如因乙方原因出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方承担。甲方如在过程中发现乙方违规操作，甲方现场管理人员当场罚款，金额视情节轻重确定，并将在当月的工程款中扣除，
2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令，严格按施工组织设计和施工方案进行施工，并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。
3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经业主和监理认可不得施工下道工序。
4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时，若其复查结果不符合设计要求或质量不合格，复查费用由乙方承担，工期不予顺延。
当乙方不能满足甲方的施工要求时，甲方将有权终止合同并责令其退场，同时按甲乙双方核实的完成工作量按合同价款内的市场价格给予结算。乙方应无条件退场，甲方不再支付任何费用。
其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。
本合同经双方签字后生效。共一式肆份，双方各执两份。工程竣工结算后自行废止。
甲方代表：_____________乙方代表：_____________
______年______月______日______年______月______日
班组施工合同4
发包方(甲方)：_____
承包方(乙方)：_____
发包方(以下简称甲方)：_____
单位：_____
委托代理入：_____
联系电话：_____
承包方：_____
承接代理人：_____
联系电话：_____
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规之规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方发包的装饰工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
第一条：工程概况
1.工程地点：
2.工程内容及做法(详见预算和设计图纸)
3.工程承包方式：
4.工程期限_____天。开工_____年_____月_____日，竣工_____年_____月_____日。
5.合同价款：工程造价_____元。金额大写：
第二条：施工管理
1.乙方应保持施工现场整洁，符合文明施工有关规定，工程交工前要达到工完清场。
2.采取积极措施作好建筑物的保护工作，严格按照室内装修行业的有关规定。按设计图纸施工，因乙方责任造成建筑物损坏的经济损失，由乙方承担。因甲方责任造成建筑物发生损坏的经济损失，由甲方承担。
第三条工程质量管理
1.乙方应认真按照装修工程的质量标准，规定和设计要求组织施工，随时接受甲方的检查。
2.施工中经检查工程质量不合格，乙方应按照要求进行返工和修改。并承担其返工、修改的费用。非乙方责任导致返工、修改的费用由甲方承担，工程相应延期。
3.竣工工程质量应达到乙方要求或相关部门的质量检验评定的合格条件。
4.竣工工程质量经甲方检查不合格，乙方应按要求进行返工，并承担返工时所发生的费用。
5.因甲方原因导致竣工工程质量不合格，甲方应承担返工所发生的费用。
6.隐蔽工程必需经甲方或者质监部门验收后方可隐蔽。
第四条设计变更
1.甲、乙双方必须坚持按图纸施工，任何一方不得随意变更设计。
2.施工中，甲方提出对原设计进行变更，应书面通知乙方，乙方按变更通知进行施工，因变更导致的费用由甲方承担，工期相应顺延。
3.因乙方施工责任导致设计变更，应经甲方同意后，乙方方可施工。所发生的费用由乙方承担。
第五条材料供应
1.按合同约定由乙方提供主要材料、设备，由甲、乙双方看样定货，乙方应在材料到场前通知甲方，双方共同验收，验收合格后方可由乙方使用。
2.按合同约定由甲方提供材料、设备，甲方在材料到场前通知乙方。
第六条合同价款与支付
1.本合同价款任何一方不得擅自改变，除发生下列情况应做调查。
(1)室内装饰定额站发布的调整文件并由室内定额站的审认定。
(2)设计变更。
(3)甲方确认的工程量增减或所用材料、配套用品的.变更。
2.工程款的支付：合同签定后，甲方应预付工程总造价的70%，计：_____元。泥工、木工完工后，甲方验收合格后，乙方安排下道工序进场，甲方应付工程总造价的25%，计_____元。工程竣工后，甲方应在三天内办理验收手续和一次性付清工程余款_____元，甲方如延期拖欠工程款，每天按欠款的3‰赔偿给乙方，并终止维修条款。
3.如有增补项目，甲乙双方协商妥定，并且书面签定后甲方应当一次性付清增补项目工程款，如有违反，乙方有权对增补项目不施工。
第七条合同签定后，如中途退约，由违约方赔偿对方经济损失，赔偿金额按总工程总造价的50%赔偿给对方。
第八条甲乙双方商定的其他事宜
本合同式_____份，甲、乙双方各执_____份。
第九条本合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决。协商或解决不成的，双方同意由襄阳市仲裁委员会仲裁(双方在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成协议的，可向人民法院起诉)。
第十条本合同双方盖章签字后生效，在甲方付清工程款、乙方将工程交付甲方使用后，其他条款即告终止。
委托方(章)：_____承接方(章)：_____
单位名称：_____单位名称：_____
住址：_____住址：_____
联系电话：_____联系电话：_____
合同签定时间：_____年_____月_____日
班组施工合同5
甲方（发包单位）：____
乙方（承包单位）：____
甲方同意将 __水电有限公司电站引水工程建设维修 工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称（工程地点）：____
1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款360000元整。
2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。
3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站引水明渠清淤及加固；文星水电站引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。
4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。
二、承包方式：____
1、包工包料；
2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：____ 年 月 日进场施工， 年 月 日竣工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的.材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：____
1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；
2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：____
甲方：____
乙方：____
日期：____
班组施工合同6
甲方：
乙方：
甲方决定拆除双沙镇白沙小学1号教学楼和教师2号宿舍楼，乙方自愿承包此项工程的`施工。现双方协议如下：
一、拆除1号教学楼和2号教师宿舍楼共计面积2390平方米。
二、甲方在20__年2月22日前将应拆除房屋内的物品全部清空。
三、乙方在20__年2月28日前将应拆除房屋全部拆完(如遇不可抗力，时间顺延)，并打围封闭全部废渣，待新校区公路开通后再运出废渣。
四、乙方全权负责废渣上车、运输到甲方指定的地点，甲方负责协调废渣堆放地。
五、打围、拆除、运输按工程预算总价63158.00元(大写：六万三千一百五十八元整)。
六、付款方式：乙方拆除完1号教学楼和2号教室宿舍楼后甲方付给乙方20__0.00元(大写：贰万元整)，乙方运输完全部废渣后乙方向甲方付清余款43158.00元(大写四万三千一百五十八元整)。
七、甲方要做好师生安全教育管理工作，施工期间师生不能进入施工场地。
八、乙方要做好安全施工、文明施工工作，如不慎造成安全事故，由乙方自行负责。此合同一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
班组施工合同7
委托方(甲方)：_________________
受委托方(乙方)：_________________
委托方将雕塑委托创作，经过充分协商，本着公平、互惠、互利的.原则签定本合同。
一、工期、工程量
1.工期________年____月____日至________年____月____日(有效工期天)。
2.按设计图纸施工，材料为，施工内容不含基座。
3.雕塑为每平方米平方米。
二、工程费用：_________________
三、付款方式
甲乙双方签订合同后，甲方向乙方支付工程款作为工程的起动资金;雕塑安装完成后，甲方向乙方支付工程款_________________;甲方在雕塑制作安装完成后3个工作日内支付。
四、甲方负责及任务
1.甲方在雕塑安装施工期间负责提供电力、水等雕塑安装所需的现场条件并提供施工设备保管场所。
2.甲方应按合同商定的付款方式及时向乙方拨付工程款，由于甲方没有按合同及时拨付工程款造成工程延误和损失，应由甲方负责。
五、乙方负责及义务{不锈钢雕塑合同范本}.
1.乙方根据甲方要求按图纸施工，负责雕塑制作所需材料及设备。
2.乙方应按工程要求按时保质保量完成施工，由于乙方原因造成的工程延误及损失由乙方负责。
本合同未尽事宜，甲乙双方应及时协商并签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方单位盖章(手印)及代表签字后生效。
委托方受委托方 ：________________
代表签字：_________________代表签字：_________________
_____年_____月_____日
班组施工合同8
甲方：_____________
乙方：_____________
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立合同。
一、工程概况
工程地点：_________________
工程内容：_________________
二、合同工期
开工日期：_____________年______月______日起至___________年__________月__________日止。遇天灾等不可抗拒因素可以顺延
三、质量标准工程质量标准，达到国家统一质量验评合格标准。
四、合同价款工程完工以后，以实际工程量计算。合计总价款________________元(大写人民币_____________元)。
五、付款方式工程开工前先付_____________%，工程竣工验收后一次性付清余款。
六、安全责任在施工过程中，乙方应制定安全规章制度，施工人员必须严格按照安全规章制度施工，杜绝违章作业。在施工过程中，出现一切工伤事故由施工方自行自负，与甲方无关。
七、本合同自签订之日起生效。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后具有同等法律效力。
甲方(盖章)________________乙方(盖章)________________
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
班组施工合同9
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方现需新建房屋一栋，在遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，特订立本合同。
一、工程承包形式本工程采用单包工形式承包给乙方，乙方自行承担施工作业所需要的机械、模板(清水木)、马儿柱、安全绳、切割机等工具。撮箕、钉子、铁丝、扎线、焊条等辅助材料由甲方负责。
二、工程承包范围1、基础工程：_________________以设计施工图为准。
1、基础应挖至甲方认可的硬土层，乙方还应负责基础的回填和夯实。
2、主体工程：_________________砌砖、钢筋制作、模板(清水模板)、砼浇灌等分项工程，严格按照设计施工图及双方商量的改动方案进行施工作业。
3、抹灰工程：_________________内墙及外墙东面为乳胶漆，南面为墙砖。腻子由乙方负责，甲方负责乳胶漆。如需改动甲方应提前通知乙方。
4、门窗工程：_________________乙方施工过程中应严格按照施工要求留好门窗口尺寸，同时配合做好相关工程施工作业。
5、水电安装工程：_________________由甲方提出方案，甲方出材料乙方负责安装。如需改动甲方应提前通知乙方。
6、附属及装饰工程：_________________化粪池和屋面水池，整栋房屋的飞檐、内、外墙粉刷、地板砖、门窗、大玻璃、外墙马蹄、提脚线及卫生间和厨房的装饰、吊顶、操作台、防水均由甲方出材料，由乙方按设计施工图和甲方的要求进行施工和铺设。
7、按实际施工建筑面积以每平方米贰佰柒拾元整(270元/㎡)计价。坡屋面和阳台根据国家建筑面积计算规则按半价计算，即每平方米壹佰叁拾伍元整(135元/㎡)，大门及围墙双方另行协商。
三、质量要求乙方必须严格按照图纸及双方约定施工，施工质量应符合设计要求和国家现行施工规范及有关标准的规定，由于施工方的因素达不到质量要求所造成损失，乙方除自行承担工时费外，还应承担一切损失。乙方在施工中必须节约材料，不得人为造成浪费。
四、承包价格及工程款支付方式甲方以每平方米(建筑面积按国家标准规定计算)270元/平方米价格承包给乙方。在基础浇灌完工后支付1万元;每层封顶后各支付1万元;内外抹灰完工后支付2万元;整栋房屋粘贴完工后支付2万元，其余在全部完工后一个月内验收，验收合格后结算付清余款，但甲方应该扣取乙方工程款2000元作为维修保证金，待一年后支付。
五、施工安全在施工期间乙方必须搞好施工现场安全管理和安全防范及出入施工范围内的'其他人员安全工作，由于乙方在施工过程中所造成的安全事故及工伤事故均由乙方自负全责。所伤害的施工人员及其他人员一切责任由乙方负全责，甲方概不负责。
六、其它：_________________甲方应积极配合乙方做好周边的邻里关系。需甲方购买的材料乙方必须提前测算和通知甲方。
七、施工工期：______________________年月日至_____年月日完工。
八、未尽事宜：_________________甲、乙双方共同协商解决。
九、本合同一式二份，甲、乙双方签字按手印即生效，待工程完工双方验收结算完毕至工程款付清后，本合同自行终止。
甲方(盖章)________________乙方(盖章)________________
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
班组施工合同10
发包方（甲方）：___________
承包方（乙方）：___________
根据《_合同法》之规定，甲乙双方经共同友好协商，就污水处理场地沟管道更换维修工程有关事项一致达成以下协议：____
一、工程概况
1.工程名称：___________
2.工程地址：___________
3.项目内容：____维修、更换地沟污水管道
4.工程工期：____自开工日__年__月__日起至__年__月__日内完工。
二、甲方职责
1.甲方提供乙方所需电源
2.甲方有权对该施工材料进行检验，对工程进行检查验收。
3.甲方有权对该工程技术质量进行管理，协调施工。
4.甲方有权对该工程技术质量存在问题及隐患提出建议和要求返工或重建。
三、乙方职责
1.由于乙方施工措施不力造成的工程质量问题，需要返工或重建而因此产生的工期延误和经济损失全部由乙方自己承担。
2.乙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工，遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的一切规定和要求，并承担因乙方自己违反有关规章制度造成的损失和责任。
四、付款方式
合同工程包干总价（含普通_）共计人民币：____19800元整（大写：____壹萬玖仟捌佰圆整）。工程完工后交由甲方验收，验收合格后甲方一次性支付给乙方。
五、施工安全职责
此包工合同施工期间乙方施工人员应遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的一切规章制度、管理规定并服从甲方的监督和管理，由于乙方安全措施不力造成的.财产损失、人身损害、人身伤亡等任何安全事故及因此产生的一切费用和责任都由乙方全部承担，甲方不承担任何费用和责任。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自双方签章之日起生效，至竣工验收合格后终止。
甲方：______（盖章）乙方：____（盖章）__
授权代表：______授权代表：______
__年__月__日__年__月__日
班组施工合同11
甲方：_______（以下简称甲方）
乙方：_______（以下简称乙方）为促进乡域经济发展，改善村民出行条件，本着平等互利、协商一致和诚实信用的原则，经甲乙双方协商达成如下协议：
一、工程概况
1、工程名称：公路桥建设工程。
2、建设地点：村。
二、承包方式及结算方式
1、本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。费用为_______万元。材料由乙方自行购买，甲方负责监督材料质量。
2、工程完工验收后甲方结清工程款_______万元整（预付工程启动资金_______万元）。
三、双方责任
（一）甲方
1、甲方负责工程设计、投资估算、技术指导、质量监督及工程验收。
2、按协定及时支付工程款项。
（二）乙方
1、必须按甲方提供的实施方案或施工设计图及施工设计规范和水利工程验收规范组织施工。
2、乙方负责解决施工中出现的土地纠纷和民事调解，施工安全自行负责。
3、工程所需材料由乙方按有关安全与质量管理规定自行采购、加工和管理。
四、施工内容及要求
1、修建长米，宽米的'钢筋混凝土桥梁主体。
2、桥梁基础采用地下连续墙基础，下挖深度不得少于，基础见岩石。基础采用片石混凝土结构，片石石料不得含有妨碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质等有害物质。
3、乙方必须按甲方设计要求，对各种标号满浆满座，浆砌条石砌筑，水泥板做盖。底面及四周墙体钢筋铺设比例合理，墙面光滑平整。
五、工程期限
1、本工程从________年____月____日开工，________年____月____日前完工。
2、因不可抗拒的原因、因设计要更改的和末按合同及时支付工程款的影响工程进度的工期可作相应顺延。
六、本合同一式叁份，甲乙双方各一份，双方签字生效。合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方(盖章)________________乙方(盖章)________________
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
班组施工合同12
甲方：______________身份证号：___________________________________
乙方：______________身份证号：___________________________________
经甲、双方充分友好协商，本着平等互利、公平公正的原则，明确双方责、权、利，确保项目工程能优质按时完成，遵照《合同法》，特签订如下合同：
一、服务事项
工程项目：______________
承包范围：包工不包料
_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。特殊情况(人力不可抗拒因素)，工期可顺延。
二、工程价格及付款方式
A、水电安装_______/平方，以地面平方计算。
B、甲方按照乙方完成后验收的合格实际方量_______%付款，工程进度一半后，甲方验收合格付给乙方总价_______%，其余工程款待竣工验收合格后一次性付清。
三、甲、乙双方的责任
1、甲方为乙方提供所需材料。
2、甲方有权对乙方的违规行为进行制止和批评并限期整改，有权对一方的工作进行不定期的质量检查验收。
3、乙方人员必须服从甲方统一管理和调派。严格遵守甲方的.相关规章制度和遵守水电工安全生产责任。
4、乙方人员必须达到安全文明工地标准。因乙方违规操作及本身因素造成的损失和安全事故，均由乙方自行承担，甲方概不负责。
5、乙方在施工过程中必须密切配合其他工种，对于无故造成的返工乙方自行负责。
6、甲方为乙方提供的装修材料，未经过甲方的同意，乙方不允许挪以私用，违者甲方有权利对乙方进行罚款，严重者甲方有权利追求其法律责任。
四、安全责任
乙方必须执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止其它安全事故的发生，发生事故时，乙方应积极采取措施减少人员伤亡和事故损失，并第一时间报告给甲方，接受上级有关单位调查，积极分析事故原因，责任方承担由此造成的一切法律责任和经济损失。
五、以上各条需甲乙双方共同信守，若任意一方违约，守约方有权向违约方索赔，未尽事宜，以现行法律为准。
本合同一式二份，双方各执一份，自合同签订之日起生效。
委托方(签字)：________________承包方(盖章)：________________
________年________月_______日________年________月________日
【班组施工合同】相关文章：
班组施工合同03-03
施工班组工资合同09-07
施工班组合同06-23
施工合同施工合同11-08
施工施工合同04-08
厂房施工合同-施工合同07-25
施工合同建筑施工合同02-04
建筑施工配合施工合同09-09
更换施工人施工合同09-10