关于装修合同模板集锦七篇
在当今不断发展的世界，合同的类型越来越多，合同是对双方的保障又是一种约束。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编帮大家整理的装修合同7篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
装修合同 篇1
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑装饰、装修法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用德原则，双方酒本装饰施工事项协商一致，达成本合同。
一、装修工程概况：
1、装修地点：
面积：164.75 平方米 ;户型：6室一厅两卫
2、装修工程内容：
按照甲方要求进行装修工程施工。
3、装修总价造价为：人民币壹拾捌万肆仟陆佰柒拾捌元整￥184678.00元。
4、工程承包方式：包工包料。
5、开工日期自20xx年 5月 1 日起计算;工程期限大约为90天，自开工之日算起
二、甲方义务
1、开工前7天，为乙方入场施工创造条件。
2、提供施工期间的水源、电源。
3、负责协调施工队与邻里关系。
4、不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑德非承重结构或设备光线;负责到有部门办理相应的审批手续。
5、施工期间甲方仍需要部分使用该居室的，负责好施工现场的保卫及消防等项工作。
6、参与工程质量和施工进度的进度的监督及竣工验收。
三、乙方义务
1、施工中严格执行安全施工操作规范;防火规定;施工规范及质量标准;按期保质量完成工程。
2、严格执行有关施工现场管理规定，不得扰民及污染环境。
3、保护好原居室的家具和陈设，保证居室内上下、水管畅通。
4、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
四、工程变更
工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致;签订书面变更协议;同时调整相关工程费用及工期。
五、工期延误
1、对一下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期顺延：
(1) 工程量变化和设计变更;
(2) 不可抗力因素;
(3) 甲方同意工期顺延的其他情况。
2、因甲方按约定完成其应的工作影响工期的`，工期顺延;因甲方提供的材料和质量不合格而影响质量的，返工费由甲方承担，工期顺延。
3、甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
4、因乙方负责不能按期开工或无故中途停工影响工期的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在的问题返工费由乙方承担，工期不顺延。
六、工程验收合格双方签字之日期保修为12个月，在保修期内乙方承担装修工程质量保修责任。
七、甲方向乙方分四次进行付款
1、开工后30日内根据乙方装修进度支付首期费用。
2、开工90日内根据乙方装修进度支付二期费用。
3、工程结束后 ，验收合格，扣登记总工费的3%做质量保证金外，全部结清工费。
4、保修期满，如无质量问题，所扣3%保证金全部付清。
八、违约责任
1、合同双方当事人的任一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定;受到惩罚或给对方造成损失均由责任方承担责任;并赔偿给对方造成的经济损失。
2、未办理验收手续，甲方提前使用火擅自动用工程成品造成损失的，由甲方负责。
3、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方修理工期不顺延。
4、由于乙方原因致使工程延误，每延误一天应向对方支付￥50元违约金。
九、合同争议，解决方式
本合同履行过程中发生的争议，有当事人双方协商解决，也可以有有关部门调节，协商或调节不成的，按下列第2种解决。
1、提交都匀市仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院提起诉讼。
十、附则
1、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，均具同等法律效力，双方签字盖章后生效。
甲方(签字)： 乙方(签字)：
年 月 日
装修合同 篇2
委托方（简称甲方）：______________身份证号码：______________________________
承接方（简称已方）：______________身份证号码：______________________________
甲方现有住房/会所/写字楼壹套，委托________________进行室内装修设计并施工。按照《中华人民共和国合同法》和建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：家庭装修
2.工程地点：_______________________________；
3.工程内容：以报价表所列项目为准
4.工程施工方式：a.单包工b.包工包辅料c.包工包料
5.工程工期：工程自__________年_______月_______日开工，于__________年_______月_______日竣工
6.合同价款（人民币大写）____________________________元。
二、甲方责任
1、工程开工前向乙方确认该工程的装修设计及施工说明，并在图纸及报价单上签字认可；清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具陈设等采取保护措施；向乙方提供施工所需的水、电，并说明使用注意事项；办理施工所涉及的各种批件手续并交纳物业公司费用及装修押金。
2、负责审定双方协议的变更、增改项目，并按进度支付变更增改项目工程款项。
3、如确定需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续并交纳相关费用；若甲方未办理任何手续，擅自同意或要求乙方拆改原建筑物结构或设备管线，此发生的损失或事故由甲方负责并承担。
4、协调乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，协调邻里关系。
5、由于甲方原因造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，由甲方负责修复和赔偿。
6、甲方所购材料质量需由甲方、乙方共同验收认可，否则因此造成经济损失由甲方负责。材料进场日期必须符合乙方施工进度要求，如因此误时误工所造成的损失由甲方负责承担。甲方所购材料之项目，由甲方承担保修费用。
7、甲方指派为驻施工现场代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、登记手续和其他事宜。
8、甲方直接发包的工程，乙方有义务配合其他施工方施工，以保证工程质量及工程的顺利完成。
三、乙方责任
1、协助甲方对装修设计及施工说明的确定，拟定施工进度计划交甲方审定。所采购的装饰用主材，事先经甲方审定、认可；协助甲方办理入场手续，按照________市人民政府“第_____号令”规定向物业交纳装修押金及工人出入证费用。
2、指派为乙方驻施工现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务。解决由乙方负责的.各项事宜。
3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸及施工说明进行施工，对施工进程中的项目变更事先交甲方审定、认可后方可施工。参加竣工验收、编制工程结算单。
4、遵守有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫、垃圾处理等工作，同时协调好由于施工带来的扰民问题。
5、施工中未经甲方同意或者有关部门批准，不得随意拆毁原建筑物结构及各种设备管线，否则，承担由此造成的一切后果。
6、对由于乙方原因造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，由乙方负责修复和赔偿。
7、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和施工成品进行保护。
8、乙方为甲方验房，验房通过即表明乙方已认可甲方房屋质量，在乙方施工过程中出现水、电、空鼓等质量问题，不应将责任推卸给甲方，应自行解决或者与物业管理处协商解决。
9、所有与此合同有关的劳动工具由乙方提供。
10、乙方应至少提前_____天提出工程进度，及甲方所需购买物件和甲方需提供的配合服务，包括现场评估和监督等。
四、工程质量、工期、保修及违约责任
1、本工程以施工图纸、报价单、工程增改单和《建筑装饰工程施工及验收规范》
2、因甲方未按合同规定履行义务而影响工期，或因甲方提供的材料、设备质量不合格，以及因甲方临时更改图纸而影响工程质量、延误工期，其返工费用由甲方承担且工期顺延，以“工程增改单”为准。
3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
4、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗拒因素的影响，导致停工_____小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
5、由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方__________元。甲方不按合同的约定拨付工程款，每拖延一天，按应付款额的_____%支付滞纳金。
6、由于乙方原因延期竣工，每延期一天，乙方支付甲方100元违约金。若合同期内甲方要求提前竣工，除支付赶工费外，每提前一天甲方支付乙方__________元作为奖励。
7、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
8、因单方原因合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
9、工程完工自验收合格当日起两年内，乙方实行质量保修。即两年内因乙方施工或所购材料造成质量问题，由乙方负责免费维修；两年内因甲方使用不当或所购材料造成的问题，则由甲方负责维修材料的购置费用，乙方免人工费进行维修。
五、附则
1、本合同正本__________份，双方各执__________份，具有同等法律效力。
2、本合同自签订之日起生效，至工程竣工交付使用之日起，__________年保修期满，合同自行终止。
3、以下附件为合同之不可分割组成部分（与合同同时生效）
①.施工图纸
②.工程项目报价单
③.工程增改单
④.双方书面认可的附件
六、特别约定
甲、乙双方同意：
1、进场前查水、电，进场后不能打坏水、电，打坏后由乙方负责。
2、不能在房内做饭，出了事由乙方负责。
3、电的管内不能有接头，管与管的交接处不能有接头，从上一接线盒处找接头。
4、乙方施工完成后，交付甲方水电施工图1份或水电改造图片。
5、防水经甲方验收后，才可以贴瓷片。
6、插座右边火线，左边零线
7、火线用红颜色，零线用黑色，地线绿黄相间的
8、工程结算价按竣工实际工程量核算，多退少补。
9、水电项目保修_____年。
10、由甲方购买的材料，乙方须在使用前_____天内以书面的形式向甲方提出清单。
11、合同签定后，乙方不得单方面增减工程项目。
12、合同签定后，在不变更项目的情况下，乙方不得以任何理由提高工程价格。
七、备注事项
1、本合同未涉或未详部分，以政府或有关行业主管部门的规定为准。
2、凡本合同或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成，可提交深圳仲裁委
员会按该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，裁决是终局的，对双方均具有约束力。
3、合同之未尽事宜，双方另行协商。另议所形成的书面文件，为合同之补充部分，与本合
同具有同等效力。
八、工程款付款方式的约定
甲方付给乙方工程款分以下五次完成：
签合同后，甲方预付总工程款的_____%，作为装修定金（定金将打入工程款）；
开工，水电改造完毕后付总工程款的_____%，作为第一批材料款；
木工完工，油漆工进场付总工程款的_____%，作为第二批材料款；
施工完工，验收合格后付总工程款的_____%；
验收合格一个月内，甲方将余款_____%一次性付清。
甲方（签章）：__________________乙方（签章）：__________________
电话：___________________________电话：___________________________
__________年_______月_______日__________年_______月_______日
装修合同 篇3
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
甲方同意乙方对甲方所承租室进行装修施工，乙方保证遵守大厦物业关于二次装修管理规定，双方同意按如下条款在____市签定本合同。
一、工程概况：
1、1 施工地址：
1、2 施工单元： 平方米（按签约建筑面积）
1、3 施工工期： 天
施工工期 至____日止
1、4 本合同装修额为人民元（大写人民币：
二、合同款支付方式： 按施工进度支付款项
三、甲方工作：
3、1 甲方协助乙方向大厦工程部索要所需图纸。
3、2 甲方应严格按合同要求按期支付工程款。甲方应严格按合同要求按期付款，延期超过一天，赔偿乙方经济损失合同价款的千分之三，百分之十封顶。因甲方付款延迟的工期，应在施工期限中扣除。
3、3 甲方协助由大厦向乙方提供的图纸： 电力平面图注：一切以实际工程量所发生的价格为准弱电平面图 照明平面图 空调凝结水管平面图
3、4 为了保证施工进度的顺利实施，甲方应全力支持乙方在甲方所在大厦所遇到的一切所需协调的重要事项。
四、乙方工作
4、1 乙方负责向大厦物业方申报开工必要的手续。
4、2 乙方须将如下材料于开工前提交大厦工程部审核签字并留存。施工单位营业执照复印件 施工单位资质等级证明复印件 施工设计说明 施工平面图
4、3 乙方严格按照甲方与大厦签订的《二次装修施工管理规定》、《施工装修承诺书》、《施工消防安全协议书》、《二次装修管理协议》进行施工，如因违反上述协议所造成的一切后果由乙方负责全部承担，同时甲方有权向乙方提出经济赔偿。
4、4 乙方负责在开工前到管理中心办理开工手续及相关人员出入证件。
4、5 乙方应严格按合同要求按期完成施工，延期超过一天，赔偿甲方经济损失合同价款的千分之三，百分之十封顶。家具如有延期现象，乙方仍负责家具安装过程中的布线及调试，直至线路通畅。但由于进家具所延误的布线及调试不含在工期内。
4、6 乙方保证甲方所租房间在施工期间的卫生清洁，如乙方在施工过程中给甲方所租房间造成损害，乙方负责承担一切后果。
4、7 工程完工时乙方负责办公区的保洁工作已保证甲方正常入住。
4、8 为能给甲方提供良好的工作环境及空气环境，乙方确保所有装修材料均先例国家环保要求。
五、乙方承担：
5、1 本合同所列各个装修单项的数量均已乘材料损失系数，在施工中所发生的任何合理的及非合理的材料损失均将由乙方自行消化。
5、2 本合同各项单价已经包括发生可能发生的各种费用，甲方在签定装修合同后进行的设计修改从而引起的费用增加，依据双方认可的`概算，于工程第二笔款结清。除甲方与乙方共同认可的设计修改外，其他任何因乙方单方引起的费用增加均由乙方单方承担。（乙方提供完整的报价，包括：产品或材料名称、型号、数量、单价、总价等作为工程项目一览表）
5、3 本合同的所有装修质量必须符合____市有关施工及验收规范的要求，如因施工质量及安全等问题所造成的工期拖延，致使甲方因此受到的损失由乙方承担并赔偿全部损失。
六、工程的各个单项从竣工之日起均享受乙方________年全额保修（不包括由于外界因素导致的工程质量损坏），终身维护，超出保修范围的项目酌情收取成本费维护。
七、验收：
7、1 工程完工由甲方专职人员验收，如有不合格乙方按标准修善只至甲方满意工程符合标准。
7、2 乙方在竣工验收前备好竣工图纸，由甲方、乙方共同验收并填写验收报告。
7、3 验收标准：
1） 大厦物业的各项管理规定。
2） 本合同第四款
4、2条
3） 预算中各项的正常使用。
八、乙方不得将本工程转包给其它公司或个人。
九、争议：
双方发生装修售后服务纠纷及经济合同纠纷自行协商解决无效时，到有管辖权的相关机构申请仲裁。
十、本合同由《装修施工合同协议条款》及其附件组成。
上述附件是本合同不可缺少的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式两份，自签订之日起生效，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力，未尽事宜双方协商解决。
十二、所有地毯及墙面的颜色在开工前由甲方确认。
十三、合同及预算如有手写改动（双方签字）与合同具有同等法律效力。
发包方：（章） 经办人：
经办人：
承包方：（章）
________年____月日
装修合同 篇4
案情简介
周某为维思投资公司装修办公室，当时因为双方是朋友，并没签合同，口头承诺周某为维思公司负责装修事宜，材料费实报实销，人工费按口头约定报价支付。后维思公司以桂滨公司（该公司公章在维思公司手里）名义到物管公司处办理了开工手续。周某随即联系了自己从事装饰的朋友进行了装修。装修进行到中途，维思公司单方面提出因质量问题要求工人停工整改。在此过程中，维思公司要求周勇与之签订装饰工程施工合同，并约定了合同价款及明显对周某不利的违约责任。合同签订后，维思公司即将前期所有装修全部拆除，不允许工人再次进场施工，另找他人重新装修。后维思公司以周某为被告向法院提起诉讼，以质量不合格为由，要求解除双方签订的装饰工程合同，并要求周某承担材料费、人工费及工期延误损失。
办案思路及心得
被告周某委托我应诉答辩。本案经过了两次开庭审理。庭审中，我主要提出以下几点代理意见：1、被告周某不是适格被告，原告应以重庆桂滨公司作为本案被告，由桂滨公司承担相应责任。既然以桂滨公司名义办理的装修许可证，桂滨公司就是涉案装修工程合同的一方当事人（尽管桂滨公司与原告未签书面合同，不影响双方实际装饰工程合同关系），因该装饰工程产生的纠纷，与被告无关，被告仅作为桂滨公司代理人负责管理协调工作，由此可能产生的相应合同责任根据合同法规定应由委托人桂滨公司承担；2、周某是自然人，不具有签订建筑工程装饰装修合同的主体资格，本案合同应属无效。根据《建筑法》《室内装饰工程管理办法》《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》等法律法规规定，承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的，建设工程施工合同无效。原被告签订的《装饰工程施工合同》，周某是自然人，并无相应资质，所签合同应属无效合同；3、原告未经施工方同意，擅自拆除全部已做工程，且未经鉴定机构鉴定，应对其擅自拆除工程造成的损失自行承担责任。原告提交的施工现场图片及视频，以及被告签字的工程存在质量问题的说明，我们认为工程存在的问题仅是装修施工中普遍存在的小问题，是可以通过返工整改予以解决的。工程是否存在质量问题以及是否严重到必须全部拆除的程度，仅仅原告单方聘请的监理的一面之词是不能作为本案证据采信的，只有双方确认或法院指定的第三方鉴定机构有权对工程进行质量认定并作为有效证据采用。原告单方擅自拆除已建工程的做法直接违反装修行业惯例，也与本案装饰工程合同的约定相违背，同时也违反《合同法》的相关规定。
裁判结果
通过庭审的答辩和辩论以及庭后与承办法官就案情从证据和法律两方面进行反复沟通交流，法院最终判决驳回了原告全部诉讼请求，达到当事人预期，得到当事人肯定。本案得以顺利结案。
屋东违约怎么办？
签约合同违约
本人和私人屋主租用民用仓库有5年合约，现用4年，尚有1年才到合同期满。现屋主要求收回仓库使用，由于我们是私人签注合同，有无法律效力，请问我如何追讨他的`违约金。
为您解答：
1、你们之间签订的租赁合同只要不违反法律的规定双方自愿的就有法律效力。
2、屋主要提前解除合同要求收回仓库的话，你可以要求其按照合同的约定承担违约责任。
3、如果合同没有约定违约赔偿条款的话，你可以按照你实际的损失要求赔偿。
违约责任怎么算？
违约责任是违反合同的民事责任的简称，是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应承担的民事责任。民法通则第111条、合同法第107条对违约责任均做了概括性规定。
法律咨询：
今天收到中介电话说我们屋另外两户扰民被告了（1套房子分成4户出租的），然后房主要后天中午收房，让我们全都搬走；我想问别的住户违约我有责任么？可否要求违约金？另外提前收房有没有最短期限？今天通知后天就得搬完？另外时间很紧两天内不见得一定能找到房子，我可以最多延迟几天？如果不能延迟，是不是租住旅馆的费用可以找中介支付？
律师解答：
中介要求你们没有违约的住户搬走,是违约行为,可以要求其支付违约金,另外应提前告知。
相关法律知识：
违约行为分类
根据不同标准，可将违约行为做以下分类：（1）单方违约与双方违约。双方违约，是指双方当事人分别违反了自己的合同义务。合同法第120条规定：当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。可见，在双方违约情况下，双方的违约责任不能相互抵销。（2）根本违约与非根本违约。以违约行为是否导致另一方订约目的不能实现为标准，违约行为可作此分类。其主要区别在于，根本违约可构成合同法定解除的理由。（3）不履行、不完全履行与迟延履行。（4）实际违约与预期违约。
装修合同 篇5
发包方(甲方)：_船务集团代理(香港)有限公司
承包方(乙方)：宁波_建筑装饰工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑装饰装修管理规定》、《住宅室内装饰装修管理办法》及有关法律、法规规定，就本项装修工程有关事项，经双方协商达成如下合同，以昭信守：
第一条工程概况
1、工程名称：_船务集团代理(香港)有限公司办公室装修工程
2、工程地址：上海市_大厦501-503室
3、面积：约500平方米
4、承包方式：包工包料
第二条合同工期
1、工期自__年×月×日至__年×月×日
第三条审批和资质
1、乙方在此向甲方保证，其具备必要的装修资质和其他资质，本合同项下甲方发包给乙方的工程均没有超出乙方资质证书规定的范围。
第四条工程价款及付款方式
1、本合同总工程价款为人民币：_万元
2、付款方式：
(1)乙方报批的施工图纸经甲方书面同意后3天内付首期工程款，即付总工程价款的40 %;
(2)经双方书面确认工程施工到总工程量50%时或×月_日前(以后到的时间为准)，再付总工程价款的30%;
(3)竣工验收决算后，除保留×万元保修金外，其余工程款一次性付清(竣工日期以甲方的验收确认单为准);
(4)由于甲方要求设计变更或修改等而引起的工程量的`增减时，须由乙方编制工程变更单，经甲方审核确认后在竣工验收决算时予以调整;
(5)工程项目及价款明细详见装修概算书;
(6)以甲方签字确认的施工图为准，施工图内项目增减不做变更。
第五条工程质量要求
1、乙方严格按照经甲方提供或确认的施工图纸进行施工，随时接受甲方代表或委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件。同时施工严格按照国家规范进行，施工满足设计要求，质量达到工程建设强制性标准、其他技术标准以及本合同的规定。
2、工程以包工包料的方式进行，材料按预算品牌或甲方指定采购，因甲方事后书面变更材料而造成的差价应按实增减，装修材料应当符合国家和装修地的有关标准，禁止使用不符合国家和装修地有关标准的建筑装修装饰材料和设备。
3、乙方保证按照图纸施工，不擅自改变设计图纸。
4、施工中，甲方如另有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应书面确认，增加的费用，应另签订补充合同或施工更改联系单。
第六条双方权利义务
1、甲方权利义务：
(1)在收到乙方提供的装修图纸后合理时间内作出确认或提出修改意见。
(2)按时支付工程款项。
(3)配合乙方组织工程竣工验收工作。
(4)负责施工所需水电费用。
(5)甲方负责使施工场地具有装修施工进场作业条件。
2、乙方权利义务：
(1)乙方应当在合同生效后2日内按设计要求提供详细施工报批图纸，以便甲方审核，并在甲方对装修图纸提出修改意见后2日内提供修改后的报批图纸。乙方应按经甲方同意的施工图纸施工。如果施工报批图纸在合同规定的开工日期前未得到甲方同意，则开工日期相应顺延。若因乙方未能在规定的时间内提供报批图纸导致延误，则开工日期仍按合同规定日期起算。
(2)开工前，乙方应在与甲方协商后指派一名合格人员作为乙方工地代表，负责与甲方联络，监督合同履行。
(3)配备合格的施工人员。甲方代表有权要求乙方更换不具备相应资格或不负责任的施工人员，乙方应在收到甲方代表的要求后1日内作出更换。因施工人员不合格而造成的一切风险、责任和费用由乙方承担。
(4)做好施工组织管理，精心施工，定期向甲方汇报施工进度情况，按时完工。
(5)做好施工安全防范措施，确保施工安全并承担施工造成的安全事故责任。
(6)遵守政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
(7)已竣工工程未交付甲方验收之前，负责工程及工程材料保护，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。甲方在竣工验收前使用，发生损坏的修理费用，由甲方承担。
(8)及时组织参加工程竣工验收工作。
第七条工期延误
以下原因造成竣工日期拖延，工期可相应顺延：
(1)甲方要求的设计变更导致工程量增加;
(2)非乙方原因，一周内累计停水、停电八小时以上的;
(3)不可抗力，是指战争和自然灾害;
(4)甲方指定分包的工程，拖延了工程进度。
第八条工程验收
1、工程具备覆盖、掩盖条件以及进行隐蔽工程之前，乙方应提前通知甲方检查验收后，方可进行隐蔽和继续施工。
2、甲方如不能在合同规定的时间内组织验收，应及时通知乙方，另定日期。若最终验收合格，则甲方承认工程的完工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。
第九条保修期限及范围
1、乙方对装修工程承担1年的保修责任。从甲方签署验收报告的次日起算。
2、保修范围：无论是否在保修期内，属于乙方施工范围的工程项目，因施工质量及材料使用问题造成损坏损失的，乙方应免费维修和更换;在保修期内，若因甲方使用不当，造成的损坏，乙方只收取材料成本费用。如果保修期内装修工程出现任何质量问题，乙方应当自甲方提出修理要求后三日内安排人员，突发事件应立即到达组织抢修，维修费用由责任方承担。
第十条违约责任
1、甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任。
2、乙方施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。
3、竣工时间超出3天以上，自第四天起每天罚款500元，甲方有权从未付的工程款中扣除。第十一条争议解决
因工程质量或其他原因双方发生纠纷时，可以协商或者调解解决，不愿协商、调解或者协商、调解不成的，当事人可向工程所在地人民法院起诉。
第十二条合同的生效
合同自双方签字及盖章后生效。双方责任履行完后自行失效。
第十三条合同份数
本合同正本一式四份，甲、乙双方各持二份，具同等法律效力。
甲方(签章)：乙方(签章)：
日期：
日期：
装修合同 篇6
甲方：xx有限公司
乙方： ， 层 号商铺经营者
甲方就乙方对 商铺进行装修改造活动，根据《北京市商场市场消防安全管理规定》、《凤翔商厦经营管理制度》及其它各项规定，经甲乙双方协商一致，订立本合同。
第一条 装修商铺
本合同装修场地位于怀柔区商业街2号楼凤翔商厦内之 层
号商铺。
第二条 装修期限
装修期限自 年 月 日起至 年 月 日止。
第三条 装修押金
乙方进入场地装修前，需向商厦管理处缴纳装修抵押金XX元，装修完成后，经商厦管理处确认无损坏、破坏商铺环境、设施设备等条件后，一个月后无息退还装修抵押金予乙方。
第四条 装修条例
1、甲方有权对乙方提出的商铺装修改造方案进行审核，乙方必须在得到甲方的书面批复后方可进行装修改造。
2、乙方所提出的装修改造方案必须要明确装饰部位、范围以及内容等详尽信息。
3、装修期间所产生的水、电、垃圾清运等各项费用由乙方自行承担。
4、乙方在装修改造过程中对商厦及他人的设施、设备等造成损毁的由乙方负全责并承担所有维修费用。
5、乙方所有装修改造工程必须在甲方规定期间内完成，否则每逾期一日应交纳违约金(日租的两倍) 元，租期不顺延。
6、乙方需要改造商铺(包括在场地内设置固定装置)，应经甲方事先书面同意。未经书面同意改造的，乙方应负责恢复原状，并赔偿因此给商厦所造成的损失。
7、乙方如需对商铺的电力系统进行改造，或增加照明设施等，须报经商厦管理处审核，并经书面回复后严格按照《北京市地区电气安全工作规程》、《北京地区电气安装标准》进行施工。如擅自施工将对乙方处以1000元罚款，乙方擅自更改的，要恢复原状，并承担由此造成的一切费用和损失。
8、乙方对商铺的装修改造均不应对建筑物的主体结构安全，消防、电路、空调和其它各种管线的使用安全及整体美观造成不良影响，并不得影响甲方或第三方的经营，否则，乙方应立即改正，并赔偿因此给甲方和第三方造成的损失。
9、乙方装修改造所产生的.垃圾、废料等必须及时清扫干净，不得影响商厦内的整体环境美观，否则，将处以200—500元的罚款。
10、乙方不得在商铺内的墙壁、地面钻孔，不得在墙壁上直接安装饰物或金属挂件，如有违反，将处以200—500元罚款。 11.乙方的装修改造工程所用材料必须符合国家按规定的防火和环保要求。
第五条 合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲 方： 乙 方：
负责人： 负责人：
联系电话： 联系电话：
年 月 日 年 月 日
装修合同 篇7
由双方资源协商 为甲方为乙方，签订以下合同条款：
1、由乙方承接甲方库玛大厦十五楼吊顶施工，共26个房间及走道约500平方米。方式 由乙方包工包料。材料规格由乙方提供样品为准。
2、二级造型由木方纸面石膏板构成。
3、价格：二级吊顶为每平方米85元，平面为60每平方米，包括窗帘含在内，其它改动由双方协商。
4、施工要求，吊杆间距90cm，纸面板不露定毛，钉距20至25公分乙方不包含开通孔，包开维修口及消防口。
5、付款方式：预付元中途付元，其余款项完工后十天一次付清。
此合同一式两份
甲方： 乙方： 手机： 手机：
年 月 日
【装修合同】相关文章：
装修合同装修合同02-28
装修合同“装修合同”01-04
2022装修合同装修合同03-14
装修的合同装修合同的范本02-28
装修合同“装修合同”3篇01-05
工装装修装修合同01-12
装修材料的合同 装修材料供应合同11-30
装修公司装修合同（精选24篇）04-23
装修合同07-23
经典装修合同02-18