【通用】施工协议书15篇
在社会一步步向前发展的今天，用到协议的地方越来越多，协议能够成为双方当事人的合法依据。我们该怎么拟定协议呢？以下是小编帮大家整理的施工协议书，仅供参考，欢迎大家阅读。
施工协议书1
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协 商一致，订立本合同。
一、工程名称：
二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。
三、工程内容：等内容。
四、承包形式：包工包料双包工程。
五、甲方职责：(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题;
(2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系;
(3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。
六、乙方职责：
(1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查;
(2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工
(3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务;
(4)确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失;
(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。
七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》20xx定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。
八、付款方式：分四年到位(不计资金利息)。其中20xx年拨付工程款的42.5%;20xx年12月30日前拨付28.5%;20xx年12月30日前拨付21.5%;剩余的'7.5%视甲方情况拨付，但最迟在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。
九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。
十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。
施工协议书2
施工单位：_______公司 (以下简称甲方)
承包单位：_______有限公司(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则
1、工程名称：
2、工程地点：
3、根据公司施工要求以及设计变更通知单，厨房和卫生间的防水工程将采用1.5厚度的聚合物水泥基防水涂料。而屋顶的防水工程将采用在找平层上进行基层处理的聚氨酯"851"防水涂膜。
二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价：厨卫间聚合物防水每平米按照_______元计算；屋面"851"聚氨酯防水每平米按照_______元计算。结算时根据实际面积进行结算。
四、质量标准：乙方应确保梅林公司的生活和生产基地2#、3#楼的防水工程达到优良标准。施工过程中，严格遵循广东省防水工程新规范标准15-19-97以及深圳市现行相关标准，并按照甲方的要求进行施工。涂膜工程必须保证不出现起皮、空鼓、分层、露点等问题，表面平整均匀。与基层材料必须有良好的粘结力，同时达到设计厚度的质量要求。
五、双方责任：
1、甲方责任：
(1)建议在施工前合理安排时间，制定详细的施工计划。同时，要确保工作面的整洁，以达到防水施工标准，并及时将相关要求和标准提交给乙方进行施工。
(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的'因素，工期顺延。
(3)配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(4)甲方具备对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查的合法权益，一旦发现问题，有权要求乙方对其进行限时整改。
2、乙方责任：
(1)请立即将防水材料送入场地，并提供防水材料合格证、检测报告以及由深圳市建设部门颁发的准用证。甲方的现场负责人将会对材料进行抽检，一旦合格，即可使用。如果需要，甲方可以将材料送至市的"建科院"进行检验，只有经过检验合格后才能使用。
(2)为了配合市建公司的施工进度，我们将按照甲方提供的施工计划进行施工工作。除非遇到无法避免的因素，否则我们绝对不会人为拖延施工进度。
(3)我们必须遵守施工现场的各项规章管理制度，严禁任何违规行为。如果发生违规行为，将接受甲方采取各种形式的处罚措施。
(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。
六、本工程采用按进度付款的方式，即甲方根据乙方工程进展支付相应的进度款。在工程全部完工验收，并达到优良标准后，甲方将支付全部工程款的xx%给乙方，并保留剩余的xx%作为保修金。保修期为三年，期满后乙方如无质量问题，甲方将支付余款。
七、其他：本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。在三年质保期届满后，甲方付清余款，协议自动终止。
未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方：_______(签章) 乙方：_______(签章)
代表：_______ 代表：_______
施工协议书3
甲方：
乙方：
为了搞好工程项目施工作业的安全管理工作，经双方充分协商签订本协议。
第一条：甲方安全责任
进场施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明，其内容是：项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。
第二条：乙方安全责任
（一）乙方负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业。
（二）开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。
（三）需使用业主的机械、电器等设备、设施，必须经得业主或甲方同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。
（四）教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。
（五）对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的'所使用的全部人员的安全负责。
（六）乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博。严禁酒后上班。
（七）乙方负责此项目的全部安全责任，如果在生产中发生生产安全事故，由乙方承担全部的事故责任和经济责任。
第三条：甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好文明施工作业。
第四条：本协议双方签字后生效，一式两份，甲、乙方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工协议书4
甲方：____________________
乙方：____________________
根据《合同法》及有关规定，针对临泽村道路事宜；经甲乙双方协商一致，达成以下协议条款，相互监督共同遵守。
一、施工内容：村内规定范围的路基整形、夯实、下水管道的`安装、检查井的砌筑，混凝土路面的浇筑、路沿石的安砌等。
二、施工工期：
开工日期：_________年_________月_________日
竣工日期：_________年_________月_________日
三：质量要求：
严格按照工程质量要求及相关规范规定进行施工，因工程质量造成的返工，费用由乙方承担。
四、安全施工：
乙方自觉遵守安全操作规程施工，如违章、违规造成的一切安全事故，乙方自行承担。
五、工程结算方式：
根据实际完成的工程量结算，（即面积、体积、长度米）完成后实地测量。
六、实际项目及价格：
1、160mm厚黄沙混凝土路面75元/㎡
2、砖砌水沟（挖沟、垫层、砌砖抹灰、回填夯实、盖板）350元/m
3、混凝土路沿石安砌（100x750x300）35元/m
4、下水道安装铺设（挖土、垫层、下水泥管、抹管箍、回填土夯实）直径300mm水泥管_________元/m。
5、污水检查井含井盖（挖土、垫层、砌筑、抹灰、回填夯实）_________元/座
6、人工挖土方_________元/立方米
7、农用车_________元/台班
8、勾机_________/台班。
9、三轮车_________元/台班。
10、零工，_________元/工日。
七、付款方式：
工程完工后一次付清工程款。
本协议自签订之日起生效，未尽事宜，双方协商解决，一式两份，甲乙双方各执一份，工程结束，款已付清，合同自行作废。
甲方：__________________（盖章）
_________年_________月_________日
乙方：__________________（盖章）
_________年_________月_________日
施工协议书5
发包方（简称甲方）：_____________________
承包方（简称乙方）：_____________________
依照《中华人民共和国合同法》、建设部《住宅室内装修管理办法》及其他有关法律法规，结合家装工程施工特点，双方协商一致，签定本合同。
一、工程概况
1、工程：_______________________________________；
2、建筑面积：_______________________________________；
3、户型：___________________________________________；
4、承包方式：_______________________________________；
5、施工内容：_______________________________________；
6、施工日期：_______________________________________；
7、合同付款：_______________________________________；
8、支付方式：_______________________________________。
二、施工图纸
双方商定施工图纸采取甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。设计费人民币_______________。
三、甲方工作
1、若由甲方自行设计的，开工前向乙方xx确认的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。
2、审核和确定乙方设计的施工图纸、施工说明及提出交的工程报价单，并分别鉴字认可。
3、开工前为乙方入场施工创造条件，包括搬清家内家具、陈设，和归堆、遮盖，以不影响施工为原则。
4、xx施工所需的`水、电。办理施工所涉及的申请手续及支付相关费用。
5、负责协调施工队与邻里之间的关系。
6、及时xx符合设计要求、正规厂家合格的自备材料和设备。
7、组织好工程质量、施工进度的监督和隐蔽工程、中间工程及竣工阶段的质量验收。
四、乙方工作
1、严格执行施工规范、操作规程、防火法和环境保护规定。严格按双方确定的设计图纸和施工说明进行施工，按期保质完成装修工程。
2、若由乙方设计，开工前向甲方xx双方确定的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。
3、施工中不得拆改承重结构、暖通及燃气设施，如确需拆改须由甲方到有关部门办理相应审批手续。
4、确保装修质量，尤其是水、电等隐蔽工程的质量，严防渗漏堵塞。装修期间和保修期内如发生施工造成的质量问题，负责返工返修，费用自负。
5、遵守有关部门对施工现场管理的规定，做好现场保卫工作，处理好施工扰民问题及与四邻的关系。
6、保护好原居室内的家具和陈设，保证施工现场的整洁，工程完工后负责将xx运到指定地点。
7、组织好工程质量的自检和甲、乙双方（第三方监理也参加）共同进行隐蔽工程、中间工程和竣工验收。
五、工程监理
本工程实行工程监理有乙方监理。
甲方（签字）：______________________乙方（签字）：______________________
____________年________月________日____________年________月________日
施工协议书6
建设单位（以下简称甲方）：
承包单位（以下简称乙方）：
为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、施工项目：
二、施工地点：
三、施工时间：
四、甲方的权利、责任和义务：
1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。
9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
五、乙方的权利、责任和义务：
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。
5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。
六、协议内容：
（一）登高上架要求
1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设，由项目经理（工地负责人）组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后，方可投入使用，应按类别逐项查验，并应有验收记录。
2、高空作业时，严禁立体交叉作业。水平作业时，各工位间必须有一定的距离，作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确使用，施工作业现场周边设置相关安全标志牌，并设专人巡查。
3、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员，必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。
4、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。
5、特殊工程施工项目如；电气、易燃、易爆容器、管道等，必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。
6、拆除施工现场，必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。
7、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。
8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。
9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。
10、面砖搬运、安装时应注意安全，防止因面砖翻倒而受伤。
11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。
12、施工现场各周边洞口，必须有符合安全规范要求的安全防护，若因施工作业场地要求而拆除的，操作完成后，立即恢复。
13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。
14、不准从正在起吊、运吊中的`物件下通过，以防突然事件，不准从高处往下跑、跳；不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走；不准站在小推车等不稳定的物件上操作；不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下；井架吊篮禁止乘人。
15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶；手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。
16、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。
17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。
18、手持电动工具使用前应进行检查，空载试验运转正常合格后方可使用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁使用手持式电动工具。
19、作业前必须认真检查机械设备的安全装置，调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。
（二）用电要求
1、配电箱的箱柜门处应有名称，用途，分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。
2、配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。
3、电工和用电人员用电时，必须按规定穿戴绝缘，防护用品，使用绝缘工具。
4、施工现场下班停止工作时，必须将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁，班中停止工作1小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，暂时不用的配电装置也应断电上锁。
5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。
6、配电装置的漏电保护器，应每次使用时用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可继续使用。
7、用电设备的保护接地线应并联接地，并严禁串联接地或接零。
8、使用中的电气设备应保持完好的工作状态，严禁带故障运行。
9、现场临时用电及照明必须由项目经理同意，由专业电工按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。
10、现场所有用电设备必须用插头与插线板连接，禁止将线头直接插入插线板。
（三）电焊机使用要求
1、操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。
2、所有交、直流电的金属外壳，都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。
3、电焊机二次焊把线，地线需接长使用时，应保证搭接面积，接点处用绝缘胶带包裹好，地线良好不能有破皮裂口存在。
4遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工安全时应停止室外焊接，雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。
5、焊接时，操作人员应穿戴好所有防护用具。
6、各种用电设备，照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必须齐全。
7、无铬牌的电气设备不得随意接通电源，各种电气设备应铬牌齐全。
（四）动火要求
1、进入施工现场，必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。
2、施工现场严禁吸烟及随意动火，如需动火必须向项目经理提出申请，经项目经理同意签字后方可使用。
3、施工中所需使用的易燃物品，如，汽油、汽瓶等，必须设专门的临时存放库房并设置灭火器，沙袋等，由专人管理。
4、施工现场认真执行“三清，五好”管理制度，尤其对木制品的刨花、锯末、料头，作到每天工完场清，各类材料都要码放成垛，整齐堆放。
5、电焊、气焊作业前要明确作业任务，认真了解作业环境，确定出动火危险区域，并立出明显标志，危险区内的一切易燃品都必须移走，对不能移走的可燃物，采取可靠的保护措施。
6、焊工必须持证上岗，无证者不能进行操作。
7、属一、二、三级防火范围的焊割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊割作业。
8、五级风以上禁止动用电气焊。
（五）室外吊篮施工要求
1、施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存在损坏和生锈，如存在则必须进行除锈补焊、更换等，方可使用。
2、上架的施工人员，必须穿工作服、防滑鞋，并正确佩带安全带，并与钢丝绳稳固连接。
3、吊篮内的施工人员，只能保持三人，携带的油漆、涂料等不得多于2桶，并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。
4、进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工，严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。
5、上吊蓝进行上下移动操作时，必须有两人协同操作。
6、吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板，且用结实的绳索捆扎牢固。
7、吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板，并用安全网将篮身围护严密。
8、篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。
（六）文明施工要求
1、进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理。
2、寝室休息时间，除夜间加班外，必须保证晚上十点后休息，以保证第二天的工作精神状况。
3、严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息，以保证所有施工人员的人身安全。
4、施工现场严禁随地大小便。
5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发现，必须清除现场，并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。
6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。
7、进入施工现场不得违反所有规章制度，如有违反，视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。
（七）施工现场环境要求
1、施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站，定期清理外运施工垃圾。
2、施工现场细颗散体材料装卸运输时，必须采取遮盖等有效措施，材料入库存放，出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。
3、施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必须做防水处理，容量必须做到不慎不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。
4、施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施，降低噪声频率，对强噪声机械采取封闭措施。
5、在容易产生粉尘的场所，施工人员必须佩带防护口罩，并采取有效地除尘、降尘措施，保障施工人员的身体健康。
（八）工程质量的要求
工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业安全技术标准）、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。
七、工期：
乙方必须严格按照甲乙方商定的施工计划所要求时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按工程结算总价的5‰向甲方支付罚金。
八、付款方法：
1、甲方按乙方所完成之实际施工进度拨付或结算之工程款；
2、质保金：质保金按工程总造价的5%扣除，待工程完工并通过竣工验收一年后，据实返还（质保时间根据工程项目实际情况可延长或缩短，可另行约定）。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知3日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。
九、其它：
1、若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金；
2、若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达不到设计规范或安全技术要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
十、本协议一式____份，甲乙双方各执_____份、甲方安全管理部门保存一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除质保条款依然有效外，即告终止。
甲方单位（盖章）：
代表人：
项目负责人：
______年_____月_____日
乙方单位（盖章）：
代表人：
项目负责人：
______年_____月_____日
施工协议书7
甲方：xx市xxxx山东济铁工程建设集团第二项目部（以下简称甲方） 乙方：xxx钢筋工程加工安装施工队 （以下简称乙方）
甲方委托乙方组织、实施xx市xxxx山东济铁工程建设集团第二项目部路桥涵洞钢筋加工、安装工程的施工，为保证工程质量、按期完工，明确双方责任，就本工程的有关事宜，经双方共同协商形成一致意见，达成如下协议：
一、工程概况
1、工程名称：xx市xxxx山东济铁工程建设集团第二项目部路桥涵洞
2、工程地点：xx市xxxx（按图纸所标）
3、承包范围：路桥涵洞所有分部分项钢筋工程的加工与制作安装。
4、工作内容：基础、连系梁、墩柱、盖梁、桥台及耳背墙、桥板、桥面连续及铺装、铰缝筋、桥头搭板等所有分部分项工程钢筋的加工与制作。包括钢筋的解捆、调直、下料、截取、弯曲；焊接、除碴；钢筋骨架与钢筋网的绑扎成型与安装，预埋件的制作、设置等施工图所包含的土建结构钢筋制作、安装施工项目。不包括来钢材卸车。
5、工程承包方式：甲方供应乙方施工所需的全部材料、施工机具包括二次搬运、试验所用车辆，在甲方的监督管理下由乙方包工自行组织加工制作安装。
二、合同价款与支付方式
1、合同价款：本合同采用固定单价承包方式，合同价款为单位工程单价与实际完成工作量之乘积。单位工程单价为：桥板钢筋的制作与安装600元/T，
（1）具体完成工作量由甲方技术人员按照承包的范围给予计量结算。
（2）工程量计算方法：按设计图纸计算工程量。
（3）如因设计变更发生工程量增减，按实增减。
本合同价款为包干价，除了合同条款中明文规定可以调整合同价款的情况以外，合同单价价款不做任何调整，乙方在签订本协议书时，已完全知道并接
受本合同单价价款所包含的分项工程量、有关的变化因素及风险。
2、支付方式：本协议签订，乙方正式组织施工后，甲方依据乙方实际完成工程量的80%不定期付款，工程完工后三个月内付清。
三、质量和验收标准
1、工程质量：合格。
2、验收标准：严格依照设计要求和公路桥涵施工技术规范（JTJ 041—20xx）进行施工，钢筋的加工与安装应符合设计和《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1—20xx）的基本要求、实测项目和外观鉴定要求及公路桥涵施工技术规范（JTJ 041—20xx）的质量检验与质量标准。
3、甲方根据乙方所施工的内容所进行的有针对性的《施工技术交底》等有关的技术文件，与本协议具有同等的法律约束效力。
四、工程进度要求
根据公司总体工期要求，乙方必须根据甲方的实际工作面组织充足的劳务力量，实际工程进展必须满足甲方的总体工程进度要求，不得影响甲方下一道工序的施工。非甲方原因造成的施工工作量减少或影响甲方总体工程进展的，甲方有权处罚乙方同等减少量承包金额的罚款，并有权对乙方所承包的工程另行分包。
乙方必须按甲方提出的总工期和分阶段工期的要求，与甲方签订工期目标责任书，如乙方达不到责任书中工期的要求，每超过一天承担 1000 元违约金。每提前一天奖励1000 元奖金。如出现较大偏差或一次停电8小时以上，下大雨8小时以上影响工程施工的，工期于两天内由乙方提出经甲方和监理现场代表确认，工期给予顺延。
五、双方责任
（一）、甲方：
1、为乙方提供便利的施工条件包括吃住生活问题，协调解决周边地缘关系。
2、向乙方提供技术支持和有关规范文件，负责提供施工用水用电，保证施工需要，满足施工要求。
3、确保其供应的原材料质量、规格、型号符合设计和规范要求。
4、负责工程质量和施工进度的监督，负责工程质量的检验和组织进行竣工验收，按商定的拨款计划办理拨款。
5、负责向乙方作生产进度计划安排、施工技术的指导和管理，对乙方进场人员做三级教育和安全技术交底；
6、甲方有权对乙方违反安全操作规程规定的人员进行教育和责令停工整顿，并有向乙方索赔因停工整顿造成的损失的权利；
7、因乙方不服从甲方的技术指导，不按交底书、图纸的要求和施工规范施工，发生质量事故造成的返工，甲方有权要求乙方赔偿由此所造成的材料、机械、工期和名誉的损失。
8、甲方应负责对本班组的高危人员再办理一份人身意外保险。
9、乙方在未征得甲方的同意前终止合同，甲方有权扣留未付的工程款。
（二）乙方：
1、服从甲方的统一调配、工程管理，无条件接受甲方和驻地监理的质量、安全、进度、现场等监控和管理。乙方进场人员一律不许带小孩进入施工现场。
2、合理地组织人力，严格按照施工技术规范、质量标准和甲方要求进行施工，按期保质完成工程。如因乙方的原因造成不能按计划完成，甲方有权增加班组；如因乙方的原因造成工期严重滞后或质量不符合要求而且不纠正，甲方有权按合同约定单价的`70%予以结算并清退出场。
3、爱惜、保管好甲方提供的材料、机具，不得恶意浪费、毁坏甲方提供的相关材料、机具，一经发现，甲方有权要求乙方按照实际损失量的300%给予赔偿。
4、禁止酒后作业；禁止穿拖鞋、背心、短裤、赤脚上班；禁止在工地上打架、斗殴、吸烟、赌博。如因乙方原因发生安全事故，乙方必须承担所有的责任，并赔偿所有损失。
5、乙方进场作业人员使用甲方提供的安全帽、简易着装。如发现乙方人员进入施工现场作业未戴安全帽或不统一简易着装，按每次罚款 30 元作为处罚；如招呼不听，则加倍处罚或清退出场。
6、乙方配备的作业人员应满足当地铁路桥施工进度要求。
7、负责把施工范围内的材料堆放整齐并挂牌，清理好落地材料，做好防护工作，即“工完场清”，做到文明施工。
8、使用气割、气焊、对焊和电渣压力焊时应申请动火手续审批后方可使用，并做好防火的必要工作。
9、与其他专业班组搞好配合，不得相互影响。
10、在工程施工中因管理不善、违规操作等自身原因造成工程质量不合格或达不到施工要求的，造成的后果自负，发生的返工费用由乙方承担，造成不良影响的，甲方将拒付其完成的工程款，给甲方造成实际损失的必须负赔偿责任。
六、安全
在合同履行期间，乙方自主管理，因乙方原因所发生的任何安全事故及医疗赔偿等费用均由乙方自行解决，甲方不承担任何责任与费用。
七、合同生效与终止
本合同自签订之日起生效，自该工程承包范围结算完毕后终止。
八、上述条款未尽事宜，双方再行协商，作补充协议。
九、本合同一式二份：甲方、乙方各持一份。双方签字盖章后生效。
甲方：（签章 ） 乙方：（签章 ）
身 份 证：身 份 证：
联系电话：联系电话：
年 月日 年 月日
施工协议书8
总包人名称：________(以下简称甲方)
联营人名称：________(以下简称乙方)
依照甲方与________(以下称发包人)签订的________建设工程施工合同(以下称总包合同)，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就本建设工程施工联营事项协商一致，订立本协议书。
一、工程概况
工程名称：________
工程地点：________
工程内容：________
承包范围：________
合同工期：
开工日期：______年____月____日;
竣工日期：______年____月____日;
总日历天数______天。
质量标准：________，一次验收合格率达到100%。
合同价款________元，￥________元。
二、甲方驻工地代表
甲方驻工地代表姓名：________，职务：项目经理
三、乙方驻工地代表
乙方驻工地代表姓名：________，职务：项目经理
四、甲方责任
甲方委派相关管理人员，实施对工程的监督管理。
协助协调乙方与发包人、监理的关系，实行业务对口管理，若发生费用由乙方承担。
甲方负责提供工程施工所需资料、表格，若发生费用由乙方承担。
甲方对本工程的工期、质量、安全、文明施工、形象策划等方面，负有指导、监督和服务职责。
甲方负责办理进入工程所在地相关手续，费用由乙方承担。
五、乙方责任
严格履行总包合同所约定的全部内容、责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务。乙方在履行本协议约定的内容、责任、义务时，若与总包合同的约定冲突时，执行本协议的约定;本协议没有约定的，应按总包合同约定的条款执行。
乙方应严格执行甲方有关的管理办法、规定和要求，规范自身的管理行为，有计划、有步骤地开展施工生产活动，严格执行甲方、监理、发包人的指令，确保协议(合同)顺利履行。
乙方自行负责本工程的施工组织工作，必须严格按照现行国家和地方的施工技术验收规范、质量检验评定标准以及本协议的约定组织施工。
乙方进场的管理(须持证)人员和主要工种(须持证)人员必须持证上岗。
乙方自行负责本工程的施工组织设计(方案)、投标报价、工程结算，工程造价已包含实施本工程所需的全部各项费用(含交缴管理费等)。甲方可对上述工作提供服务，发生的费用由乙方承担。
乙方对工程的工期、质量负责，承担因此而造成的损失和各项罚款。接受并配合甲方、监理、发包人对工程施工中工期、质量的检查、监督、管理，按要求返工、修改，按规定及时处理发生的质量事故，承担经济及法律责任，发生的费用由乙方承担。
乙方对工程的安全生产负责，承担因此而造成的损失和各项罚款。乙方应对施工人员进行安全交底，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，接受并配合甲方、监理、发包人、行业安全检查人员依法对工程施工中的安全检查、监督、管理，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产。按规定及时处理发生的安全事故，承担经济及法律责任，发生的费用由乙方承担。
乙方必须严格按照工程所在地文明施工管理办法和甲方企业形象的各项规范要求实施并承担费用，接受并配合甲方、监理、发包人、政府主管部门的监督、检查、管理，保证施工场地整洁符合有关规定，交工前清理现场，达到甲方(发包人)的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。若乙方不能按照甲方企业形象的各项规范要求实施现场管理，在不能满足甲方要求时，甲方可自行完善，其发生的费用由乙方承担。本工程现场达到级文明工地标准。
乙方应遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护等的管理规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
乙方自行负责施工现场及工程的'安全、保卫工作。
工程未交付之前，乙方负责其保护工作，保护期间发生损害，乙方自费予以修复。
合同履行期间，乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口(或共同与监理、发包人进行专业对口)，未经甲方同意乙方不得直接与监理、发包人发生工作联系，与监理、发包人之间的一切技术、经济文件，所有往来函件必须经甲方登记、记录并保管。
每月____日向甲方(发包人)提交当月完成工程进度统计报表和下月工程进度计划，及时提交其它有关报表。
乙方负责为甲方(若有约定时应包括监理、发包人)管理人员提供办公及生活设施用具，费用由乙方承担。
按规定及时足额存入和发放农民工工资。不得因甲方(发包人)不能按约定正常支付工程款发生拖欠，若发生拖欠，甲方有权从未支付的工程款中扣除后直接支付，并由乙方承担因此造成甲方的损失。
乙方必须为自有人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和地方政府主管部门规定需交纳的其他费用(保险合同及交费票据甲方确认后保留复印件)，费用已包含在合同价款内。
由乙方自行承担工程的垫资及其拖欠工程款的催要，若发生垫资或变相垫资则由乙方自行承担并对由此产生的风险承担全部责任且不影响甲方利益。
乙方自行承担发包人不能及时提供材料、设备、支付工程款项及其它原因影响工程正常施工(包括工程停建、缓建)造成乙方自身及其甲方的损失。
乙方只能以自身名义负责本工程项目发生的一切债务，甲方不负连带责任。乙方不得因拖欠他人款项向甲方提出索赔、诉讼。若以甲方名义对外签约雇佣劳务、采购物资、租赁设备而产生的一切后果均由乙方自行承担。
乙方对其承包的工程项目自负盈亏，甲方不承担盈亏责任。
因经济等纠纷产生的或诉讼案件所发生的赔偿性经济支出和其它经济支出由乙方承担。
22、承担本工程发生的应由甲方对发包人承担的全部责任和义务，承担本工程保修及保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。
六、工程价款确认和支付、管理费用和其它
本工程乙方向甲方上缴管理费(不含应缴税费)为工程造价的____%，应缴税费由甲方代扣代缴。
应缴税费包括本工程所须缴纳的国家规定的各种税金、工程招投标期间的费用、以甲方名义交付的进驻工程所在地必须发生的地方政府及其有关部门的各项收费，规定以外的各项收费和摊派费用。
施工现场企业形象策划及其实施的费用、临时设施(包括甲方、监理、发包人)的费用由乙方承担。
为顺利实施完成本工程的施工任务，其过程中发生的经营(招待)费由乙方承担。
甲方派驻现场管理人员的工资(不含“五险一金”每人每月____元，包括享受节假日探亲期间)、享受探亲假的往返路费由乙方承担，因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用由乙方承担。工程完工后甲方派驻现场管理人员仍需滞留现场配合乙方参与结算、整理竣工资料时，其工资仍由乙方承担(标准同上)，因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用仍由乙方承担。甲方派驻现场管理人员的通讯费用由乙方承担。
甲方派驻现场管理人员的“五险一金”由乙方承担(每人每月____元，且随甲方交缴额度的变化调整)。
管理费及其税费的交缴：甲方收到发包人拨付的工程款，扣除管理费、应缴税、费、经营(招待)费用、派驻现场管理人员的工资、“五险一金”以及其它应扣、缴(交)的费用后及时向乙方支付，工程完工时收取完全部管理费，竣工结算一经确定，甲方即按结算价款一次调整结清收取完全部管理费。
(也可明确)工程价款的支付：何时、何额度及其总额控制。(或按总包合同约定)
每次支付工程款时，必须按照甲方规定的程序，由主管施工员(工长)签署完工(竣工)验收单并经相关人员、项目经理审核确认或由甲方派驻工地代表直接签署完工(竣工)验收单，经甲方主管部门、主管领导审核确认批准后方能(生效)支付。
支付工程款时乙方必须出具合法有效票据，乙方应在甲方的监督下合理使用工程款，不得挪作他用，以确保工程施工需要。
甲方每次向乙方支付工程款时其额度不超过已完成合格工程价款(发包人支付)的____%(其中预留工期、质量、安全、文明工地保证金各____%)，当工程竣工后或确认满足本协议约定的工期、质量及达到级文明工地时，且未发生安全事故，分别支付预留的工期、质量、安全、文明工地____%的工程款(保证金)。
甲方只有在收到发包人相应的工程款(保修金)后才能向乙方支付工程款，非甲方原因不能向乙方支付工程款(保修金)时，乙方不能采取诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。
七、乙方采购材料
本工程的材料(发包人供应的除外)由乙方自行采购。乙方必须按照发包人及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料质量负责。
材料在使用前，乙方应按要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。
八、竣工验收及结算
工程竣工验收报告确认____天之内，乙方向甲方(发包人)提供完整的竣工资料____套，竣工资料必须符合发包人和工程所在地档案管理部门的规定和要求，并承担因自身资料不合格或不及时提供所造成的损失。
甲方依据经发包人确认的工程竣工结算报告(书)，按实与乙方进行工程造价的结算。
九、质量保修
乙方承包的工程内容均属保修范围，保修期限为甲方与发包人签订的建设工程施工合同的保修期。
保修金额为工程价款的____%，________满后返还乙方。若在保修期内出现质量问题，乙方在接到通知后天内派人无偿修理，发生紧急抢修事故应立即到达事故现场抢修，否则甲方(发包人)可委托他人修理，其费用在保修金中扣除，不足部分由乙方交付。由乙方承担保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。
十、违约责任
乙方不能严格总包合同所约定的全部内容、甲方的责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务，在施工中无法保证其对工期、质量、安全、文明施工的有效管理和顺利实施，损害甲方形象，甲方有权收回工程，终止协议，另行组织他人施工，其造成的损失由乙方承担。
对不服从甲方(监理、发包人)管理的乙方施工人员，甲方有权提出处理意见直至将其清出现场。
乙方不得将工程转包给他人，否则产生的一切后果均由乙方自行承担。
十一、争议
甲乙双方在履行协议中发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。调解不成的，双方约定向________提请仲裁或向________人民法院提起诉讼。
发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
(1)单方违约导致协议确已无法履行，双方协商停止施工;
(2)调解机构要求停止施工，且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止施工;
(4)法院要求停止施工。
或者不列争议，在其它内列：本协议实施过程中发生争议，双方当事人应及时协商解决。
十二、其它
本工程需向发包人交缴工程保证金(投标保证金、履约保证金、维修保函)、发生垫资或变相垫资需求、以抵顶房产方式进行结算付款等事宜，均由乙方负责并承担风险责任及其经济损失。工程竣工后，甲方协助乙方办理有关款项清收、房产抵顶手续。
本协议未尽事宜，均以甲方与发包人签订的总包合同中的有关条款为准，或另行签订补充协议，作为本协议的附件，与本协议具有同等效力。
(在协议实施过程中发生争议，双方当事人应及时协商解决。)
本协议自双方签字盖章后生效。在竣工结算，甲方(发包人)支付完工程价款(不含保修金)后除有关保修条款仍然生效外，其余条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。
本协议正本两份，双方各执一份。副本两份，双方各执一份。
甲方(盖章)：________
住所：________
法定代表人：________
委托代理人：________
电话：________
开户银行：________
账号：________
邮政编码：________
乙方(盖章)：________
住所：________
法定代表人：________
委托代理人：________
电话：________
开户银行：________
账号：________
邮政编码：________
协议签订时间：______年____月____日
协议签订地点：________
施工协议书9
合同号：__________
甲方：__________
详细地址：______
邮政编码：______
联系人：________
联系电话：______
住所：__________
乙方 ：_________
详细地址：______
邮政编码：______
法定代表人：____
联系电话：______
住所：__________
甲方经过招选，选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位，并委托乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：
第一条工程项目概况
（一）项目名称：机房建设合同
（二）施工地址：____________________
（三）双方委派的工程代表：
甲方代表：__________联系电话：__________
乙方代表：__________联系电话：__________
第二条工程项目的运作方式
（一）甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责；
（二）甲方制订机房材料和机房建设设计要求，乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。
第三条工程项目的具体内容
（一）按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工（要达到甲方要求及安全技术指标，见附件一）。
（二）机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。
（三）机房室内设备、空调、照明等电源布线（包括材料采购）。（见附件一）
（四）配合甲方进行设备的调试、调测。
（五）机房的接地及防雷处理（按国家标准，见附件一）。
（六）其它与基站机房建设有关的事宜。
第四条工程价款与费用结算
（一）工程施工总价款人民币（小写）：__________（人民币大写：__________）；其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。
（二）付款方式：
1．乙方办理完毕所有站点的'手续并经甲方认可后，甲方付给乙方总合同金额的30%作为工程启动资金。
2．机房建设完毕（包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等）经甲方验收合格再付总合同金额的_______%。
3．剩余__________%工程合同款于工程全部完工__________个月后经甲方终验合格后全部支付完毕；
4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：
收款人：_________________________________________________________
开户行：_________________________________________________________
帐户：___________________________________________________________
5．乙方在甲方支付合同款项时，应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。
第五条工程期限
（一）工程开工日期为：__________；
（二）施工最后期限：____________；
（三）完工时间预计：______________
第六条双方的权利和义务
（一）甲方的权利与义务
1．甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求，明确乙方的具体工作内容；
2．甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件，确保不影响施工进度；
3．施工过程中，甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改，具体程序及细节由甲乙双方协商；
（二）乙方的权利与义务
1．乙方应在规定的时间内提交'施工组织设计方案'和'施工综合进度计划'，甲方对于乙方提交的'施工组织设计方案'和'施工综合进度计划'同意与否，应在________日内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的'施工组织设计方案'和'施工综合进度计划'为合同附件，应共同遵循；
2．乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：
（
1）施工单位的营业执照及法人证明书；
（2）施工主管部门规定的其他应具备的条件。
3．乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场，或甲方指定的场所；
4．乙方按甲方要求负责基站机房材料采购、与业主协调、机房基础设计、整体施工等工作；
5．合同签订时乙方应向甲方交纳每基站站点人民币 万元施工保证金，用于施工质量和完工时间的保证；
6．乙方在组织施工时应切实注意安全，凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故，由乙方自行负责；
7．乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。
8．每一站点施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。
第七条未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人，不得将工程项目进行分包和转包；
第八条乙方施工人员在工程施工期间，应服从遵守甲方有关制度，维护甲方的企业形象，不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动，由此产生的一切后果由乙方负责。
第九条保密条款：甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。
第十条工程质量与验收
（一）甲方按移动电视发射基站的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收，乙方每施工完一个基站即通知甲方进行验收。
（二）乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。
（三）以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。
（四）以上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用则由甲方承担，相应顺延工期。
（五）工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。
（六）由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件，乙方予以返工，修改的经济支出由甲方承担，工期相应顺延。
（七）需要进行中间验收的工程或部位，在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。
（八）工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收，并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。
第十一条违约责任
（一）合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失，甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金，不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除（原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金_______%），不可抗力因素除外，因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。
（二）乙方应严格按照甲方的要求进行施工，不能自作主张，否则造成的一切损失均由乙方自行负责。
（三）本合同生效后，除甲乙双方一致同意或不可抗力外，双方应认真履行。任何一方单方中止合同，应承担违约责任，违约金为本合同工程施工费用总金额的_______%。
（四）乙方施工质量和要求达不到甲方预先要求，甲方有权要求乙方予以完善和改进，由此产生的一切费用由乙方负责，并不因此而增加施工工期，给甲方带来损失的，甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用；
（五）在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障，乙应承担由此造成的一切损失。
（六）由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。
（七）因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。
第十二条争议解决方式
甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向深圳仲裁委员会申请仲裁。
第十三条本合同未尽事宜，双方协商解决。经双方协商一致，合同条款可以予以变更或终止。
第十四条本合同签署之日起日内，乙方应向甲方一次性交纳施工保证金壹万元人民币，方可正式施工。本合同自交纳保证金之日起生效。
第十五条本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
甲方：（章）_________ 乙方（章）___________
代表人：（签字）_____ 代表人：（签字）_____
委托代理人：_________ 委托代理人：_________
联系电话：___________ 联系电话：___________
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
施工协议书10
甲方：____________________________
乙方：____________________________
一、目的：
为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本安全施工协议。
二、施工期限：
_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
三、协议内容：
1、乙方进入厂区施工，须经甲方负责人同意，并指定现场施工负责人，施工现场设立安全监督员，便于施工过程中的.协调、联系；同时，在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。
2、乙方施工前，必须对施工人员进行安全教育，并与甲方签定《安全施工协议书》，安全协议书未签订工程项目不得开工；乙方获得甲方工程项目后不得转包给其他施工队，如甲方确认工程项目有转包事实，甲方可要求停工或取消乙方施工权利，另找供应商合作。
3、开工前，乙方必须制定安全施工方案，制定安全防范措施和应急处置措施，并提交甲方安全监督管理部门备案。
4、乙方施工人员进入甲方厂区必须严格穿戴劳保用品、安全防护用品，特种作业人员还必须持证上岗。
5、乙方应在施工区域设置明显警示标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查。
6、乙方施工队伍的安全防护器材必须配备到位，安全措施得力，否则不得开工作业；施工过程中造成的意外人身伤害或事故损失由乙方自行负责。
7、施工过程中如需使用水、电等，乙方必须书面申请，并经甲方负责人同意，由专业人员指定接水、电地点，并确保电器线路和管路连接规范。
8、施工过程中如进行特殊作业，如登高、吊装作业等，应严格按照特殊作业要求，配备安全防护用品、设施，如脚手架、安全带、安全帽等，否则不得作业。
9、施工车辆进入厂区车速不得大于5km/h，出厂必须经门卫值班人员检查，随车携带物品须经甲、乙双方负责人签字确认方可放行。
10、施工过程中甲方实行监督检查制度，有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。
11、乙方在施工过程中当天产生的垃圾必须当日清理干净，施工结束后应对施工现场进行彻底清理，做到工完、料尽、场地清，清理出的垃圾妥善处理，因此造成的污染、交通等意外事故由乙方负责。
12、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。
四、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，该协议书自双方签字（盖章）之日起生效。
甲方（公章）
代表人：____________________________
乙方（公章）
代表人：____________________________
_______年_______月_______日
施工协议书11
甲方： 乙方： 项目部
由乙方承担施工的 铁路电气化改造封闭网 工程项目，需在 公里到 公里段内施工，为确保施工期间铁路交通安全和施工的正常运行，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《铁路法》、《民法典》和《铁路运输安全保护条例》及《郑州铁路局铁路营业线施工及安全管理实施细则》的要求，经甲乙双方对乙施工地段进行调查和共同协商，签定如下施工安全协议：
一、施工内容：立柱埋设、封闭网安装、站内围墙
二、施工地段及范围：
1、 公里到 公里
2、 站内
三、施工期限： 年 月 日至 年 月 日
四、安全防护内容：
1、严格按设计及甲方技术、安全措施要求进行施工，确保工程安全和质量，并在规定期限内完成。
2、施工时不得损坏路基上各种供电标示、标志。开挖基础作业，必须在有关配合单位人员指导下，避开锚坑、支柱坑、接地极沟。不得损坏接触网柱、锚固设备及其附属设备。否则造成的后果由乙方负责
3、各种施工机具的存放，必须在供电设备限界以外存放，施工机具、物料堆等导电物品必须远离供电设备，并派专人看守。
4、所有材料的装卸运输必须要有专人负责统一安排。
5、乙方在施工前详细了解施工区段内既有设备情况，制定切实可行的'安全施工方案，作好施工组织工作，施工方案及施工内容应提前3天书面通知甲方，经甲方同意后方可执行。
6、乙方应提前3天向甲方书面保送施工配合通知书，甲方根据现场派安全防护人员到施工现场进行安全监督。施工期间，乙方施工负责人应及时与甲方现场配合人员加强沟通、联系，协商解决施工中出现的问题。在施工过程中，甲方监护人员未到现场，施工队不得开工。
五、双方在施工中的义务和责任：
1、甲方要积极协助乙方和设计部门核查既有设备的情况，提供各种设备的具体位置、限界要求及在施工范围内设置警示，并负责向施工人员进行相关安全防范教育无法具体位置时，设计单位应会同甲方、乙方共同探察、核实划定防护范围，明确各方安全责任。
2、乙方应及时将施工的地点、进度、范围起止时间向甲方通报。在对隐蔽设备施工时，要通知甲方派员参加，检查施工质量。
3、乙方在施工点施工期间，甲方派专人负责到现场与乙方配合;乙方向甲方按有关规定支付配合费用。
4、甲方负责监督乙方对既有设备的影响，凡发现乙方在施工中质量不合格及危及铁路交通安全时，有权停止其作业，并向上级报告，如乙方不听劝阻，继续施工造成事故，由乙方负全部责任。甲方因未履行本协议造成铁路交通事故或故障，由甲方负主要责任;因甲方监督不力造成事故，除追究有关单位外，同时追究甲方的责任。
5、在施工地段内，凡因施工造成营业线设备损坏和影响铁路交通安全，构成事故，乙方负全部或主要责任。在施工地段既有设备发生活损坏时，乙方要及时组织人员抢修处理，甲方要积极配合，尽快恢复正常使用。
6、在施工地段内，凡甲方发现影响设备正常使用的问题，应立即通知乙方处理，乙方不得拖延。
7、甲方配合人员发现乙方在施工中有不符合施工标准及甲方要求的情况时，应及时向乙方指出并要求改正，必要时甲方可向乙方发出书面整改通知。乙方接到甲方的整改通知书后应按甲方要求及时组织整改，问题克服情况应书面反馈甲方，否则视为未整改。
六、质量标准
按有关文件规程规范进行说明。
七、安全责任及奖罚考核办法
甲乙双方严格履行本协议规定，如有一方未按本协议条款协议，发生的事故，按部、局有关规定定责考核。
八、相关配合费用由新菏线建设指挥部统一支付。
九、施工中涉及水利、电力、公路等其它方面时，应遵循相关法律法规规定。
十、本协议一式6份，甲乙双方各执1份，分别报上级主管部门核备2份，转施工工程队及施工所在地甲方车间各1份。双方盖章生效。未尽事宜由甲乙双方另行商定，作为本协议附件一并执行。
甲方代表：(签字) 乙方代表：(签字)
(甲方公章) (乙方公章)
甲方联系人： 乙方联系人：
联系电话： 联系电话：
年 月 日 年 月 日
施工协议书12
为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。
第一条 工程项目：______区______工程
第二条 施工地址：____________
第三条 甲方安全责任
1、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。
2、甲方指派王树国同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。
3、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽查。
4、乙方在施工中如发生特、重大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
5、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
第四条 乙方安全责任
乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：
1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格按照各种操作规程进行操控作业。
3、施工期间，乙方应设有专职安监人员，（少于30人者设兼职）。乙方指派朱宝作为安全工作联系人。
4、乙方用与本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品的`数量和质量必须满足施工需要，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤亡及设备损坏负责。
5、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育。特种工作人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。
6、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境、设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。
7、乙方施工过程中需要使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关，
9、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。
10、乙方施工过程中发生人生伤亡、设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。
第五条 违约责任
1、 由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。
2、 合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。
3、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。
第六条 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提出诉讼。
第七条 甲乙双方必须严格执行本协议。
第八条 本协议有效期限：
第九条 本协议一式2份，甲乙双方各执1份。
甲方（公章）：____________乙方（公章）：____________
甲方代表：____________乙方代表：____________
日期：______年______月______日
施工协议书13
甲方：_________村民委员会（以下简称甲方）
乙方：_________（以下简称乙方）。
为促进经济可持续发展，加快城乡一体化建设，改善农村人居环境，调剂资源，争取资源的最大化利用，经甲、乙双方共同协商，达成如下协议：
一、乙方自愿将位于_________组（小地名）_________平方米，结构的旧房屋在甲方规定的时间内拆除。
二、乙方旧房拆除后，经甲方核查，经验收合格后，甲方兑现其房屋拆除补助费（补助标准：砖混结构为50元/平方米：木结构为25元/平方米，含垃圾清运等所有费用）。
三、乙方拆除50%后，甲方可预付30%的拆房补助资金，待乙方拆除完毕，经甲方验收合格后一次性付清差额部分。
四、乙方必须在___年____月___日前完成旧房拆除工作，包括场地清理。
五、乙方负责拆除中的.一切安全工作，甲方不承担任何责任。
六、乙方未按照甲方规定的时间和要求完成拆除工作的，乙方将无条件退还甲方所预付的经费，并由甲方强制拆除。
七、本协议一式三份。甲乙双方及国土所各执一份，自甲乙双方签章之日起生效。
甲方盖章：_________
责任人签章：_________
乙方签章：_________
___年____月___日
___年____月___日。
施工协议书14
甲方：____ 法定代表人：____ 电话：____ 乙方：____ 授权代理人：____ 身份证号：____ 电话：____
经协商，双方同意解除茶楼承包经营合同，并达成一致意见，为明确责任，保障双方合法权益，特签定本协议，以资共同遵守：____
一、乙方于20__年 月 日前将茶楼，建筑面积为633.79平方米，退回给甲方。
二、甲方向乙方支付提前解约违约金人民币 元。
三、甲方同意向乙方支付补偿金人民币 元，用于补偿乙方的损失。
四、乙方于20__年12月支付的中央空调保养费约人民币 元，由甲乙双方协商，甲方根据实际票据金额进行分摊 元。
五、乙方添置2张全自动麻将桌和一台发电机，约人民币10，000.00元，由甲方根据实际票据金额进行分摊 元。
六、乙方第一年承包经营期间(20__年6月1日――20__年5月31日)的`费用280，000.00元已经交清，乙方实际使用11个月，甲方同意退还一个月的承包经营费即人民币23，333.00元。
七、乙方承包经营期间的水电费、物业服务费、垃圾费等所有费用，由乙方自行结清，并提供相应票据复印件。
八、甲乙双方根据《物资交接清单》，对物业、设备、用具等有关费用一次性交接完毕，上述物品在乙方使用过程中有损坏的，由甲方在乙方缴纳的押金(人民币50，000.00元)中扣除。
九、乙方缴纳的押金(人民币50，000.00元)扣除本协议第七、八款下的费用后，仍有剩余的，由甲方于20__年 月 日前一次性全部无息退还;乙方缴纳的押金(人民币50，000.00元)不足以抵扣本协议第七、八款费用的，由乙方自行补足或者从甲方支付的补偿款、违约金和承包经营费中抵扣。
十、甲乙双方于20__年一次性结清所有款项，乙方搬离出茶楼，并将茶楼退还给甲方，承包经营合同于20__年 月 日解除。
十一、承包经营合同解除后，双方再无任何纠葛。
十二、本合同经双方盖章后生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 《物资交接清单》作为本合同附件，与本协议有同等效力。
甲方(盖章)：_____________
年 月 日
乙方(盖章)：_____________
年 月 日
施工协议书15
当您对房屋进行改造或维修时，施工过程中可能会出现意外事故。这不仅会影响到施工进度，还可能给您和其他相关方带来财务和法律责任问题。为避免这种情况的发生，我们建议您与承包商签署一份施工免责协议书。
以下是这份协议书的最简格式：
1、承包商同意在施工中遵守所有安全规定和法律法规，以确保施工安全。如果发生任何施工安全问题，承包商将承担所有责任。
2、承包商同意在施工期间保持现场安全，并采取必要措施保护施工期间邻近和附近的所有财产及其所有者。
3、承包商将对所有由其造成的损失承担责任。这包括任何损坏或破坏现场或邻近财产，以及任何造成他人或他人财产伤害的行为。
4、承包商同意在签署本协议之前提供相关保险，包括财产损失和责任保险。证明保险已购买后，要将副本提交给业主。
5、业主同意承认，任何施工可能会引起暂时或永久损害财产或人身伤害。因此，业主不会追究承包商或承包商的雇员或代理人对任何这样的损失或伤害的责任。
6、业主同意承包商有权重组施工和调整工期，并同意由于这些更改而优先考虑施工安全。
7、业主同意，只要承包商遵守本协议，业主将支付所有协议规定的费用并不会在未通知承包商的情况下扣除任何款项。
8、本协议应符合适用的法律和条例，并应根据中国法律进行解释。
9、本协议应持续至工程完工并经由业主签署工程报告为止。
10、签署本协议，授权承包商代表，代表业主签署任何必要的文件，以保障本协议的`履行。
本协议陈述了双方的权利和责任，并且是建立在开放和诚实的执行基础之上的。承包商和业主都应在所有施工期间保持着良好的沟通和合作，以确保共同实现优质的施工成果。在按照此协议执行的情况下，一旦施工完成，业主将拥有一座城堡，而承包商将拥有一份满意的成就感。
【施工协议书】相关文章：
施工协议书12-08
施工协议书08-27
施工的协议书07-15
厂房施工协议书05-15
施工免责的协议书05-25
公路施工协议书09-13
施工安全协议书03-21
建筑的施工协议书04-07
安全施工协议书02-07
工人施工协议书12-27